Определение от 17 апреля 2014 г. по делу № А57-20912/2013

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

341/2014-58343(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 23-93-12; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении судебного разбирательства



Дело №А57-20912/2013
17 апреля 2014 года
город Саратов




Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Штремплер М.Г.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жупиловой Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г.Саратов, ул.Бабушкин взвоз, д.1, материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Саратовская строительная компания» (ОГРН 1066432033964), г.Саратов,

к индивидуальному предпринимателю Табоякову Андрею Геннадьевичу (ОГРНИП 309645402600010), г.Саратов,

о взыскании денежных средств в размере 612 271 руб. 66 коп., в оплату неустойки по договору подряда от 26.05.2011г.,

встречному исковому заявлению индивидуального предпринимателя Табоякова Андрея Геннадиевича (ОГРНИП 309645402600010), г.Саратов,

к обществу с ограниченной ответственностью «Саратовская строительная компания «Росич» (ОГРН 1066432033964), г.Саратов,

о взыскании пени за нарушение сроков устранения недостатков выявленных работ в сумме 646 751 руб. 54 коп.,

при участии в судебном заседании: от истца – Привалова Е.А. по доверенности от 24.12.2013г., от ответчика – Майская Н.А. по доверенности от 11.01.2014г., Иргискина Д.С. по доверенности от 12.03.2014г.,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Саратовская строительная компания» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с вышеуказанными исковыми заявлениями, производство по которым впоследствии было объединено.


Определением суда от 17 марта 2014 года к производству принято встречное исковое заявление Табоякова Андрея Геннадиевича.

В судебное заседание явились представители истца и ответчика по первоначальному и встречному исковым заявлениям.

10 апреля 2014 года в судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 17 апреля 2014 года 14 час. 00 мин. По истечении перерыва судебное заседание было продолжено.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, в том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, отложение судебного разбирательства, одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости не является заменой судьи.

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Руководствуясь статьями 18, 158, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить судебное разбирательство на 15 мая 2014 года на 15 час. 40 мин., которое состоится в помещении суда по адресу: г.Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д.1, отдел 195, этаж 12, каб. №1212, тел./факс: (8452)23-39-53/23-93-12; адрес электронной почты Арбитражного суда Саратовской области: info@saratov.arbitr.ru.

Сторонами процесса выполнить требований предыдущего определения суда.

Лицам, участвующим в деле обеспечить явку своих представителей в судебное заседание с доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями статей 59 и 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле в соответствии с требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с извещением об уведомлении.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, следующее:

- информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: (8452) 23-93-12 (факс), 23-39-53;

- заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru), а также могут быть направлены в адрес арбитражного суда по электронной почте: info@saratov.arbitr.ru.

Судья

М.Г. Штремплер



(для судьи Ю.С. Святкиной)

Суд:

АС Саратовской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Саратовская строительная компания "Росич" (подробнее)

Ответчики:

ИП Табояков А. Г. (подробнее)
ИП Табояков Андрей геннадьевич (подробнее)

Судьи дела:

Святкина Ю.С. (судья) (подробнее)