Определение от 8 июня 2012 г. по делу № А12-13511/2012

Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 2, Волгоград, 400005

http://volgograd.arbitr.ru e-mail: info@volgograd.arbitr.ru телефон: 23-00-78 Факс: 24-04-60


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству

и назначении предварительного судебного заседания


г. Волгоград



«08» июня 2012 года

Дело № А12-13511/2012


Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи И.В. Миловановой, рассмотрев исковое заявление Муниципального казенного учреждения "Городское строительство" городского округа - город Волжский Волгоградской области (ОГРН 1083435002100, ИНН 3435901944; 404130, Волгоградская обл, г. Волжский, ул. Площадь Комсомольская, 14; дата регистрации: 27.03.2008 г.) к обществу с ограниченной ответственностью "Перспектива" (ИНН 3443078178, ОГРН 1073443003864; 400137, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. Константина Симонова, 28; дата регистрации: 12.07.2007 г.) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 20813,25 руб. за период с 11.06.2011 г. по 12.10.2012 г. по договору на выполнение подрядных работ №0129300016711000270-0214068-01 от 10.05.2011 г.

УСТАНОВИЛ:


Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 127, 133, 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:


Принять исковое заявление Муниципального казенного учреждения "Городское строительство" городского округа - город Волжский Волгоградской области, возбудить производство по делу № А12-13511/2012.

Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 26 июня 2012 г. на 09 часов 20 минут в помещении суда по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2; кабинет № 552.

В порядке подготовки к судебному заседанию сторонам представить:

Ответчику - письменный мотивированный отзыв на заявленные требования с правовым обоснованием и документальным подтверждением. Отзыв на иск направляется в


арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания.

Согласно п. 4 ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на иск, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

Согласно п. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

Суд разъясняет сторонам предусмотренное статьей 138 АПК РФ право урегулировать спор, заключив мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры, если это не противоречит федеральному закону, а также право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей и передачи дела на разрешение третейского суда (статья 135 АПК РФ).

На основании положений статей 66, 75 АПК РФ копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют. Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него.

Представителям сторон при явке в суд представить документы, удостоверяющие их личность и полномочия в соответствии с требованиями ст. ст.59, 61 АПК РФ:

для руководителей организаций – учредительные документы и иные документы, подтверждающие факт назначения на должность и удостоверяющие их служебное положение; для представителей – доверенность; для адвоката – удостоверение, доверенность (ордер). Удостоверенные копии указанных документов представить для приобщения к материалам дела.

С момента получения первого определения по настоящему делу лица, участвующие в деле, должны самостоятельно предпринимать меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации, в том числе на официальном


сайте Арбитражного суда Волгоградской области в сети Интернет: http://volgograd.arbitr.ru, по телефону/факс (8442) 24-09-07.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. Такие лица считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом информации о начавшемся судебном процессе (статьи 121, 123 АПК РФ).

Судья

Милованова И.В.

Суд:

АС Волгоградской области (подробнее)

Истцы:

МКУ "Городское строительство" городского округа - город Волжский Волгоградской области (подробнее)

Ответчики:

ООО "Перспектива" (подробнее)

Судьи дела:

Милованова И.В. (судья) (подробнее)