Определение от 4 марта 2014 г. по делу № А57-18453/2013

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия в строительстве

413/2014-34542(1)

АРБИТРАЖНЫИ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин Взвоз 1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об объединении исковых требований в одно производство и отложении судебного заседания

Дело № А57-18453/2013
04 марта 2014 года
г. Саратов





№ А57-18454/2013



№ А57-18455/2013



№ А57-18456/2013



№ А57-18457/2013


Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Никульниковой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Саюшкиной Е.С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки в размере 77591 руб. 20 коп.

При участии в судебном заседании:

от истца - Крупенникова В.Н. по доверенности №06-08-24/1 от 09.01.2014 г.; от ответчика – Архипова С. Ю. по доверенности от 15.07.2013 г.

УСТАНОВИЛ:


В Арбитражный суд Саратовской области поступило исковое заявление Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки в размере 77591 руб. 20 коп.

Представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме, представил копию акта приема-передачи жилого помещения.

Представитель ответчика возражал по заявленным требованиям, представил копию информационного письма.

Представленные документы судом приобщены к материалам дела.

В ходе рассмотрения настоящего дела судом было установлено, что в производстве Арбитражного суда Саратовской области находятся дело № А57-18453/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН


1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000287-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп., дело № А57- 18454/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000288-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп., дело № А57- 18455/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000285-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп., дело № А57- 18456/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000286-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп., дело № А57- 18457/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000283-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп.

Суд, учитывая, что между указанными заявлениями имеется взаимная связь, при рассмотрении каждого из предъявленных требований необходимо проверить одни и те же факты и исследовать одни и те же доказательства, сторонами в делах являются одни и те же лица, считает целесообразным объединить указанные дела в одно производство для совместного рассмотрения.

Пункт 2 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для совместного рассмотрения.

Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное производство допускаются до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

В связи с тем, что суд объединяет дела № А57-18453/2013, № А57-18454/2013, А57- 18455/2013, А57-18456/2013, А57-18457/2013 в одно исковое производство, суд откладывает рассмотрение дела на более поздний срок.

В соответствии с ч. 5 ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 130, 158, 184185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



О П Р Е Д Е Л И Л:


1. Объединить дело № А57-18453/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000287-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп., дело № А57-18454/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000288-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп., дело № А57-18455/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000285-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп., дело № А57-18456/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000286-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп., дело № А57-18457/2013 по исковым требованиям Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» (ИНН 6450056004, ОГРН 1126450007155), г. Саратов, к обществу с ограниченной ответственностью финансово-строительная компания «Стройфин» (ИНН 6454029146, ОГРН 1026403344043), г. Саратов, о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0160300057312000283-0431160-01 от 29.08.2012 г. в размере 77591 руб. 20 коп. в одно производство для совместного рассмотрения.

2. Присвоить объединенному производству номер дела № А57-18453/2013.

3. Отложить судебное разбирательство, назначив новое судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на «26» марта 2014 г. на 14 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, 1 (13 этаж), отдел № 39, тел.: 8(8452)57-42- 67, факс 8(8452)23-93-12, E-mail: info@saratov.arbitr.ru.

4. Сторонам процесса обеспечить явку своих представителей, представителям иметь при себе документы, подтверждающие их полномочия в соответствии с ст.ст. 59 и 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5. Направить определение арбитражного суда всем лицам, участвующим в деле в соответствии с требованиями статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с извещением об уведомлении.

6. Лицам, участвующим в деле, разъясняется: - информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании может быть получена на официальном сайте суда в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru); в информационных киосках,


расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: (8452) 23-93-12 (факс), (8452) 57-42-67;

- заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.saratov.arbitr.ru (информационный ресурс «Мой арбитр» http://my.arbitr.ru), а также могут быть направлены в адрес арбитражного суда по электронной почте: info@saratov.arbitr.ru.

Судья арбитражного суда



Саратовской области

Никульникова О.В.

Суд:

АС Саратовской области (подробнее)

Истцы:

Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Саратов" (подробнее)

Ответчики:

ООО Финансово-Строительная Компания "Стройфин" (подробнее)
ООО ФСК "Стройфин" (подробнее)

Судьи дела:

Никульникова О.В. (судья) (подробнее)