Определение от 21 февраля 2011 г. по делу № А57-248/2011

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

162/2011-15095(1)

Арбитражный суд Саратовской области 410002, г. Саратов, Бабушкин взвоз,1


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об окончании предварительного судебного заседания и назначении судебного разбирательства

г. Саратов



«21» февраля 2011 года

Дело № А57-248/2011


Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Волосатых Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Куангалиевой М.А.,

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, г. Саратов

к обществу с ограниченной ответственностью «Волгодизельаппарат», г. Маркс Саратовской области

о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств, в связи с нарушением условий государственного контракта в сумме 237254,24 рублей

при участии в заседании представителей:

от истца – Дюнова Ю.А. по доверенности от 28.09.2010. № 9959;

от ответчика – КалковД.Ю. по доверенности от 08.02.2011., б/н;

Установил: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Волгодизельаппарат» о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств, в связи с нарушением условий государственного контракта в сумме 237254,24 рублей.

Завершив рассмотрение вынесенных в предварительное судебное заседание вопросов, с учетом мнения истца и ответчика, суд признает настоящее дело подготовленным к судебному разбирательству, в связи, с чем считает возможным завершить предварительное судебное заседание и назначить дело к судебному разбирательству.

Руководствуясь статьями 137, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1.Предварительное судебное заседание завершить.

2.Назначить по делу судебное разбирательство на «14» марта 2011 года на «11» час. «00» мин. в помещении Арбитражного суда Саратовской области по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1 (13 этаж), каб. № 1305.

3.Ответчику - представить письменный обоснованный отзыв на исковое заявление, при наличии возражений к отзыву приложить документы, подтверждающие заявленные возражения, учредительные документы.

4.Лицам, участвующим в деле – обеспечить явку своих представителей в судебное заседание, при себе иметь документы, подтверждающие полномочия в соответствии с требованиями статей 59 и 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.


5.Сторонам, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседание, об объявленных перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: (845-2) 23-93-12 (факс), (845-2) 57-42-77, документы могут быть направлены в адрес арбитражного суда по электронной почте: info@saratov.arbitr.ru.

Судья Арбитражного суда



Саратовской области

Е.А. Волосатых

Суд:

АС Саратовской области (подробнее)

Истцы:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (подробнее)

Ответчики:

ООО "Волгодизельаппарат" (подробнее)

Судьи дела:

Волосатых Е.А. (судья) (подробнее)