Решение от 18 марта 2025 г. по делу № А65-36880/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

https://tatarstan.arbitr.ru

https://my.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-36880/2024

Дата принятия решения – 19 марта 2025 года.

Дата объявления резолютивной части – 05 марта 2025 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Ивановой И.В.,

при составлении протокола судебного заседания секретарем Николаевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Сетевая компания" (филиала Набережночелнинские электрические сети), г.Набережные Челны (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ответчику – Исполнительному комитету Биюрганского сельского поселения Тукаевского муниципального района РТ, Тукаевский р-н, с.п.Биюрганское, д.Биюрган (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 5 366 руб. 40 коп. долга, 24 006 руб. 63 коп. неустойки,

с участием:

от истца – ФИО1 по доверенности от 25.12.2023г.,

от ответчика – не явился, извещен;

установил:

Истец - Акционерное общество "Сетевая компания" в лице филиала Набережночелнинские электрические сети, г.Набережные Челны (ОГРН: 1021602830930,ИНН: 1655049111) обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику - Исполнительному комитету Биюрганского сельского поселения Тукаевского муниципального района РТ, Тукаевский р-н, с.п.Биюрганское, д.Биюрган (ОГРН: 1061682004768, ИНН: 1639032304) о взыскании 5 366 руб. 40 коп. долга, 24 006 руб. 63 коп. неустойки.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен в порядке ст.123 АПК РФ.

Суд в порядке ст.156 АПК РФ определил провести судебное заседание без участия неявившейся сторон.

Представитель истца иск поддержал полностью.

При исследовании материалов дела установлено следующее.

Как следует из материалов дела, 09.04.2024 г. между АО «Сетевая компания» (далее - Истец) и Исполнительный комитет Биюрганского сельского поселения Тукаевского муниципального района РТ (далее - Ответчик) заключен договор № 2024/НЧЭС/650/Т581 (далее - Договор) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Ответчика.

В соответствии с Техническими условиями (Приложение №1 к Договору) Истец принял на себя обязательства по оказанию услуги по осуществлению технологического присоединения «Нежилого помещения», расположенного по адресу: 423889, Респ. Татарстан, р-н. Тукаевскии, д. Туирово, (кадастровый номер 16:39:190401:359), в точках присоединения, определенных техническими условиями, в размере максимальной мощности энергопринимающих устройств Ответчика 15 кВт, на уровне напряжения 0,38 кВ по III категории надежности, а Ответчик обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего Договора.

Пунктом 10 Договора и Счетом на оплату установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов от 18.12.2023 №810-344/тп-2023 и составляет: 89 744 руб. 40 коп., в том числе НДС 14 957 руб. 40 коп.

Заключенным Договором предусмотрено, что внесение Должником платы за технологическое присоединение осуществляется в соответствии с Счетом на оплату в следующем порядке и срок:

15 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета (выдачи в личном кабинете);

30 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 20 дней со дня выставления счета (выдачи в личном кабинете);

35 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 40 дней со дня выставления счета (выдачи в личном кабинете);

20 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

26.06.2024 года подписан акт об осуществлении технологического присоединения №2024/НЧЭС/650/Т581.

В соответствии с пунктами 1 и 9 Договора, Ответчик принял на себя обязательства вносить плату за технологическое присоединение в сроки, установленные Договором.

Ответчиком произведена оплата по первому, второму, третьему и частично по четвертому этапу Договора на сумму в размере 84 378 руб. 00 коп. в т.ч. НДС. В нарушение договорных обязательств оплата по четвертому этапу произведена частично лишь на сумму 12 582 руб. 48 коп., в то время как к оплате подлежала сумма в размере 17 948 руб. 88 коп. в т.ч. НДС.

Таким образом, размер суммы долга Ответчика перед Истцом по четвертому этапу Договора составляет 5 366 руб. 40 коп. (17 948 руб. 88 коп. - 12 582 руб. 48 коп.)

Пунктом 17 Договора, Стороны предусмотрели следующий претензионный порядок: претензии Заявителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора могу быть направлены в электронном виде в Личный кабинет потребителя, на бумажном носителе по адресу Заявителя или вручены нарочно. Способ направления претензии определяется Сетевой организацией самостоятельно.

16.07.2024 года Истец направил в электронном виде в Личный кабинет Ответчика претензию №119-02-2441917ТП о необходимости оплаты задолженности, с указанием на то, что в случае неудовлетворения претензионных требований Взыскатель обратится в суд для взыскания основной суммы долга по договору и неустойки с возложением на Ответчика судебных расходов. Указанная претензия оставлена Ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в суд.

Исследовав материалы дела, суд, пришел к следующим выводам.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

По условиям договора ответчик принял на себя обязательство по внесению оплаты за технологическое присоединение.

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, и носит однократный характер. Указанный договор является публичным.

Применительно к договору технологического присоединения такие нормы содержатся в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения) (в редакции, действовавшей на дату заключения Договора).

Технологическое присоединение представляет собой комплекс мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Сетевой организации.

Процедура технологического присоединения инициируется юридическим или физическим лицом, планирующим присоединить энергопринимающие устройства (энергетические установки) к электрическим сетям Сетевой организации, путем подачи им заявки на технологическое присоединение.

В пункте 1 Правил технологического присоединения указано, что Правила технологического присоединения определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее -технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В силу пункта 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами.

Пунктом 7 Правил № 861 установлена процедура технологического присоединения, которая включает в себя подачу заявки на технологическое присоединение; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных в нем; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, а также срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (подпункты "а" и "б" пункта 16 Правил № 861).

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют следующие документы: акт об осуществлении технологического присоединения; акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон (пункт 19 Правил № 861).

В силу статьи 426 Гражданского кодекса РФ, статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» и пунктов 4, 7 Правил технологического присоединения обязательства между сетевой компанией и заявителем возникают до заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Затраты по заявке на технологическое присоединение сетевая организация несет в интересах заявителя в целях дальнейшего заключения и исполнения договора на осуществление технологического присоединения. Неизбежность указанных затрат для сетевой организации обусловлена публично-правовым характером правоотношений по технологическому присоединению.

Согласно подпункту а) пункта 16 Правил ТП Договор должен содержать перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Мероприятия по технологическому присоединению согласно подпункту а) пункта 18 Правил ТП включают в себя: подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями.

Таким образом, подготовка, разработка, согласование технических условий, является для Сетевой организации обязательным и нормативно установленным мероприятием, ввиду чего сетевая организация несет расходы.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом положений статьи  65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле, применительно к части  2 статьи  9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик отзыв на иск, доказательств оплаты в материалы дела не представлено.

На основании изложенного, требования о взыскании платы по договору технологического присоединения в размере 5 366 руб. 40 коп. подлежит удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено о взыскании неустойки в размере 24 006 руб. 63 коп. за период с 07.07.2024 по 21.10.2024г.

В соответствии с п. 17 Договора, предусмотрено, что Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Техническими условиями, а также условия по его оплате, предусмотренные пунктами 1, 8 и 11 настоящих Типовых условий договора, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Включение условия о неустойке в указанном размере в форму договора является выполнением императивной нормы, содержащейся в пп. В п. 16 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861. При этом, согласно данной нормы, условие о неустойке в вышеуказанном размере является существенным условием договора.

Размер неустойки за нарушение срока оплаты по Договору составляет 24 006 руб. 63 коп., исходя из расчета: 89 744 руб. 40 коп. (сумма договора)*0,25% (размер процента согласно п. 17 Договора)*107 количество дней просрочки (с 07.07.2024 (дата начала просрочки платежа) по 21.10.2024 (дата составления искового заявления).

Суд признает расчет соответствующим действующему законодательству, условиям договора и арифметически верным.

По смыслу части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

Правовых оснований для применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не усматривает, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушенного обязательства

Ответчик ходатайства о снижении неустойки не заявлял, доказательств ее несоразмерности не представил.

Учитывая, что ответчик допустил просрочку оплаты платежей, суд находит исковые требования в части взыскании неустойки обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлены доказательства, опровергающие исковые требования, в связи с чем, исковые требования являются правомерными и подлежат удовлетворению.

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся на ответчика.

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с Исполнительного комитета Биюрганского сельского поселения Тукаевского муниципального района РТ, Тукаевский р-н, с.п.Биюрганское, д.Биюрган (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Акционерного общества "Сетевая компания" ( Набережночелнинские электрические сети), г.Набережные Челны (ОГРН: <***>,ИНН: <***>) 5 366 руб. 40 коп. долга, 24 006 руб. 63 коп. неустойки, 10 000руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья И.В. Иванова