Резолютивная часть решения от 10 ноября 2022 г. по делу № А40-151156/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900109541_33836014 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ) Дело № А40- 151156/22-3-1123 г. Москва 10 ноября 2022 г. Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества "ГЕОСТАР ИНЖИНИРИНГ" (121309, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: <***>, КПП: 773001001) к Федеральному государственному унитарному предприятию "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (105064, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2002, ИНН: <***>, КПП: 770901001) о взыскании неустойки в размере 1 525 036 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 115 000 руб. При участии: От истца: ФИО2 дов. от 11.07.2022г. удостоверение адвоката, Игнатов А.В. дов. от 05.10.2022г. От ответчика: ФИО3 дов. от 02.08.2022г. диплом Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (105064, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 19.12.2002, ИНН: <***>, КПП: 770901001) в пользу закрытого акционерного общества "ГЕОСТАР ИНЖИНИРИНГ" (121309, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.11.2002, ИНН: <***>, КПП: 773001001) неустойку в размере 1 525 036 (Один миллион пятьсот двадцать пять тысяч тридцать шесть) руб., расходы по оплате госпошлины в размере 28 250 (Двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. В удовлетворении остальной части требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя – отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья А. А. Федоточкин Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ЗАО "Геостар Инжиниринг" (подробнее)Ответчики:ФГУП "Ремонтно-строительное управление" Управления делами Президента Российской Федерации (подробнее)Судьи дела:Федоточкин А.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |