Решение от 24 августа 2018 г. по делу № А43-8992/2018

9013/2018-159325(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Резолютивная часть решения Дело № А43 – 8992/2018

г. Нижний Новгород объявлена «23» августа 2018 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Верховодова Евгения Владимировича (шифр судьи 40-483), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Есиной М.А.,

рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Риком» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к акционерному обществу «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 8 163 400 руб. 01 коп.

при участии:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 16.03.2018, от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 01.08.2018,

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Риком» к акционерному обществу «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода» с иском, уточненным по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании 8 163 400 руб. 01 коп.

Исследовав исковое заявление и материалы дела, заслушав пояснения сторон и руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

требования истца удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Риком» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

- 8 163 400 руб. 01 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты по договорам подряда от 11.05.2016 № 110516, от 11.05.2016 № 110516/1, от 11.05.2016 № 110516/2, от 12.05.2016 № 120515, от 12.05.2016 № 120516/1,

- 63 817 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в г. Владимир, через Арбитражный суд Нижегородской области.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В.Верховодов