Резолютивная часть решения от 10 февраля 2017 г. по делу № А40-61422/2015Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 14_15136976 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-61422/15-14-489 г. Москва 10 февраля 2017 года Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующего - судьи Лихачевой О.В. судьей единолично при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, с использованием аудиозаписи рассмотрев дело по исковому заявлению ГУ ПСМП Медпроектремстрой к ответчику ООО ГрадФорм о взыскании 8 246 555,76 руб. в заседание явились: от истца – ФИО2, доверенность от 12.12.2016 г. от ответчика – ФИО3, доверенность от 21.10.2016 г. Взыскать с ООО ГрадФорм в пользу ГУ ПСМП Медпроектремстрой 500 000руб. – неустойки, применив ст. 333 ГК РФ и 34 788руб. – государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Взыскать с ГУ ПСМП Медпроектремстрой в пользу ООО ГрадФорм 70 000руб. – расходов за проведенную экспертизу. Возвратить истцу ГУ ПСМП Медпроектремстрой из дохода федерального бюджета Рф 24 642руб. – излишне уплаченной государственной пошлины. Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его принятия. Судья: О.В.Лихачева Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ГУ ПСМП Медпроектремстрой г.Москвы (подробнее)ГУП строительно-монтажное предприятие " Медпроектремстрой" (подробнее) Ответчики:ООО "ГрадФорм" (подробнее)ООО ГрадФорм (подробнее) Судьи дела:Лихачева О.В. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
