Резолютивная часть решения от 16 марта 2021 г. по делу № А40-226754/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



107_28153611

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(в порядке статьи 176 АПК РФ)



Дело № А40-226754/20-107-4126
16 марта 2021 года
г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Ларина М.В., единолично, при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А40-226754/20-107-4126 по иску ООО "АСК- АЗИМУТ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 13.09.2013, 117393, <...>) к ответчику ООО "ПРОМСТРОЙ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата регистрации 11.09.2012, 125315, <...> дом 80кг, ПОМЕЩЕНИЕ XII КОМН 8 ОФ 2А) о взыскании неустойки по договора субподряда № ЮТ 007-03/19 от 12.03.2019 в размере 4 012 754,17 р., при участии представителя истца: ФИО2, доверенность от 26.07.2019, паспорт, диплом, представителей ответчика: ФИО3, доверенность от 28.10.2019, удостоверение адвоката,

РЕШИЛ:


Взыскать с ООО "СК СТРОЙДОР" в пользу ООО "АСК-АЗИМУТ" неустойку по

ставке 0,1% по договора субподряда № ЮТ 007-03/19 от 12.03.2019 в размере 427 532,7

р., с учетом уменьшения по стать 333 ГК РФ и государственную пошлину в размере 43

570 р.

В остальной части отказать в удовлетворении исковых требований. Решение подлежит исполнению после вступления в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в

течении месяца со дня принятия.

СУДЬЯ М.В. Ларин



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО "АСК-АЗИМУТ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Промстрой" (подробнее)

Судьи дела:

Ларин М.В. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ