Решение от 31 марта 2021 г. по делу № А29-15582/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А29-15582/2020
31 марта 2021 года
г. Сыктывкар



Резолютивная часть решения объявлена 25 марта 2021 года, полный текст решения изготовлен 31 марта 2021 года.


Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Скрипиной Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании 25.03.2021 дело по иску

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

об обязании выполнить работы,

в отсутствие представителей в заседании,

установил:

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (Истец, Министерство) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК» (Ответчик, Общество) об обязании Ответчика выполнить на лесном участке, представленном в аренду по договору аренды № 1 от 20.02.2019 объем мероприятий по предупреждению лесных пожаров, а именно устройство противопожарных минерализованных полос в объеме 4,73 км, в срок до 01.07.2021.

01.02.2021 в Арбитражный суд Республики Коми от истца поступило уточнение исковых требований, в котором Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми просит обязать ответчика выполнить на лесном участке, представленном в аренду по договору аренды № 1 от 20.02.2019 объем мероприятий по предупреждению лесных пожаров, а именно устройство противопожарных минерализованных полос в объеме 3,3 км, в срок до 01.07.2021 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Арбитражный суд принял уточнение исковых требований к рассмотрению.

Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании подтверждает исковые требования с учётом принятого к рассмотрения уточнения от 01.02.2021г.

Стороны явку представителей в заседание не обеспечили. Руководствуясь статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело по имеющимся материалам в их отсутствие.

Рассмотрев материалы дела, судом установлено следующее.

Между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК» (Арендатор) был заключен договор аренды лесного участка № 1 от 20 февраля 2019 (Договор). В соответствии с Договором Обществу передан в аренду лесной участок общей площадью 155183 га, расположенный на территории Республики Коми; МО МР «Усть-Куломский»; ГУ «Пруптское лесничество», в кварталах №№ 1-30, 32-51, 54-73, 76-95, 101-111, 117-132 Крутоборского участкового лесничества, в кварталах №№ 1-20, 25-33, 38-42, 48, 49, 51-59, 61-72 Нюмыдского участкового лесничества, кадастровый номер: 11:07:0000000:96/9,10; вид разрешенного использования: заготовка древесины (пункт 1.2 договора).

На основании требований подпункта «к» пункта 3.4 Договора Арендатор обязан осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением 7 к настоящему договору.

В силу требований части 1, части 4 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - ЛК РФ) леса подлежат охране от пожаров, в свою очередь, охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Согласно пункта 1 статьи 53 ЛК РФ меры пожарной безопасности в лесах включают в себя, в том числе меры по предупреждению лесных пожаров. Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом освоения лесов (ч.2 ст.53 ЛК РФ).

Меры по предупреждению лесных пожаров включают в себя, в том числе, меры противопожарного обустройства лесов, которые включают в себя: строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; устройство противопожарных минерализованных полос (чЛ ст.53.1 ЛК РФ; п.1, п.З ч.2 ст.53.1 ЛК РФ).

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, представленных в аренду, осуществляются арендаторами лесного участка (ч.З ст.53.1 ЛКРФ).

На основании проекта освоения лесов 22.04.2020 между Арендодателем и Арендатором заключено «Соглашение об объемах мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2020 году на лесном участке, арендованном на территории Пруптского лесничества по договору аренды лесного участка № 1 от 20.02.2019» (далее - соглашение), в соглашение 23.06.2020 внесены изменения в части изменения сроков выполнения работ по устройству противопожарных минерализованных полос.

Согласно пунктам 2.1, 2.2 соглашения Арендатор обязуется выполнить мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в 2020 году в полном объеме и в сроки сдачи, установленные настоящим соглашением, согласно таблице № 1; Арендатор устанавливает Арендатору виды и объемы выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Места проведения работ могут согласовываться с Арендодателем.

Согласно таблице № 1 соглашения Общество обязано выполнить мероприятие по устройству противопожарных минерализованных полос в объеме 8,2 км в срок до 31.08.2020 (соглашение о внесении изменений от 23.06.2020); мероприятие по реконструкции лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров в объеме 1,02 км в срок до 30.06:2020; мероприятие по строительству лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров в объеме 0,55 км в срок до 30.06.2020, однако в сроки установленные соглашением мероприятия Обществом выполнены не были. Факт невыполнения подтверждается служебной запиской участкового лесничего ФИО2 от 04.09.2020 г.

Обществом допущено использование лесов с нарушением подпункта «к» пункта 3.4 договора.

Претензионным письмом от 28.09.2020 №417 Обществу было предложено в тридцатидневный срок оплатить неустойку по договору аренды в размере 4 168 035 рублей и выполнить на лесном участке, предоставленном в аренду по договору № 1 от 20.02.2019 объем мер по предупреждению лесных пожаров, а именно устройство противопожарных минерализованных полос в объеме 8,2 км, реконструкцию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров в объеме 1,02 км, строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров в объеме 0,55 км.

До подачи искового заявления в суд Обществом оплачена неустойка в Размере 41680,35 рублей (платежное поручение № 12329 от 20.10.2020), а также выполнены работы по реконструкции лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров в объеме 1,09 км, строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров в объеме 0,55 км, устройство противопожарных минерализованных полос в объеме 3,47 км (работы приняты актами аттестации (приемки) законченных работ от 10.11.2020).

Работы по устройству противопожарных минерализованных полос Обществом выполнены не в полном объеме, неисполненными остались обязательства по устройству противопожарных минерализованных полос в объеме 4,73 км (8,2 км. (объем работ по соглашению, км) - 3,47 (выполненный объем работ, км)). Впоследствии в соответствии с актом аттестации (приёмки) законченных работ от 02.12.2020г. дополнительно были аттестованы работы Ответчика по устройству минерализованных полос в объёме 1,43 км, что послужило основанием для уточнения исковых требований Истцом.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Арендодатель и Арендатор несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации (включая обязанность возместить в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением) и настоящему Договору (п.4.1 договора).

Согласно пункта 4.3 договора уплата неустойки не освобождает Арендатора от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

В силу статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании подтверждает исковые требования с учётом принятого к рассмотрения уточнения от 01.02.2021г., в связи с чем, согласно статье 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец освобожден от доказывания своих требований.

В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Таким образом, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств проведения ответчиком в надлежащем порядке заявленных мероприятий, требования истца об обязании ответчика выполнить таковые заявлены правомерно и подлежат удовлетворению судом.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании подп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в случае прекращения арбитражным судом производства по делу уплаченная государственная пошлина подлежит возврату. При заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца (административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу (административному истцу) подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 процентов.

Поскольку Ответчик признал исковые требования в полном объёме, подлежащая уплате государственная пошлина уменьшается на 70%.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) выполнить на лесном участке, представленном в аренду по Договору аренды № 1 от 20.02.2019 объем мероприятий по предупреждению лесных пожаров, а именно осуществить устройство противопожарных минерализованных полос в объеме 3,3 км, в срок до 01.07.2021 года.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Жешартский ЛПК» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 1 800 рублей государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.


Судья Е.С. Скрипина