СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 июня 2022 г. по делу № А40-22531/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109541_32315423

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 22531/22-3-170
г. Москва
03 июня 2022 г.
Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СМУ-17" (143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО ГОРОД, ТРЕХГОРКА ПОСЕЛОК, ТРЕХГОРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 315, ОГРН: 1175032000076, Дата присвоения ОГРН: 20.02.2017, ИНН: 5032273578) к обществу с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЫСОТА" (117342, ГОРОД МОСКВА, БУТЛЕРОВА УЛИЦА, ДОМ 17Б, ЭТ 3 ПОМ XII КОМ 54,54А, ОГРН: 1117746065711, Дата присвоения ОГРН: 03.02.2011, ИНН: 7723786501) о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору на выполнение субподрядных работ № Б12-СМУ-2223/8 от 29.09.2020 г. в размере 2 918 118,70 руб., пени за нарушение сроков окончания работ в размере 217 463,70 руб.,

При участии: От истца: Четырин И.С. (дов. От 28.01.2021г. диплом) От ответчика – Патрин Е.К. (дов. от 07.04.2020г. диплом)

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЫСОТА" (117342, ГОРОД МОСКВА, БУТЛЕРОВА УЛИЦА, ДОМ 17Б, ЭТ 3 ПОМ XII КОМ 54,54А, ОГРН: 1117746065711, Дата присвоения ОГРН: 03.02.2011, ИНН: 7723786501) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СМУ-17" (143005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО ГОРОД, ТРЕХГОРКА ПОСЕЛОК, ТРЕХГОРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ПОМЕЩЕНИЕ 315, ОГРН: 1175032000076, Дата присвоения ОГРН: 20.02.2017, ИНН: 5032273578) неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса по договору на выполнение субподрядных работ № Б12-СМУ- 2223/8 от 29.09.2020 г. в размере 2 918 118 (Два миллиона девятьсот восемнадцать тысяч сто восемнадцать) руб. 70 коп., пени за нарушение сроков окончания работ в размере 217 463 (Двести семнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) руб. 70 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 38 678 (Тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А. А. Федоточкин