Резолютивная часть решения от 24 сентября 2019 г. по делу № А27-2050/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27- 2050/2018
город Кемерово
24 сентября 2019года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Соловьевой А. В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД», г. Новосибирск (ОГРН 1084202002774, ИНН 4202035324) к Акционерному обществу «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» , г. Междуреченск (ОГРН 1087746413468, ИНН 7714734225) , третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД», г. Белово (ОГРН 1144202011326, ИНН 4202048764) о взыскании 18 923 931 руб. 64 коп. долга по договору подряда № 1508-118р от 20 августа 2015года ( с учетом дополнительного соглашения № 4 от 01 марта 2017года к договору подряда № 1508-118р от 20.08.2015года) , 1 236 324 руб. 81 коп. пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ, начисленной за период с 01.04.2017года по 14.08.2019года , а также суммы пени , рассчитанную на сумму задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда № 1508-118р от 20.08.2015года в размере 18 923 931 руб. 64 коп. за период с 15.08.2019года по дату вынесения решения по делу в размере 0,01% от стоимости неоплаченных работ, но не более 10% от этой суммы , и по встречному иску акционерного общества «ЭЛЕКТРОСЕТЬ», г. Междуреченск (ОГРН 1087746413468, ИНН 7714734225) к обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД», г. Новосибирск (ОГРН 1084202002774, ИНН 4202035324) о взыскании 11 236 692 руб. 58 коп. неустойки (пени), начисленной за просрочку выполнения работ по договору подряда за период с 01.10.2017года по 15.12.2017года,

70 269 руб. 15 коп. стоимости давальческих материалов, руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 132, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД» (ИНН 4202035324) удовлетворить.

Взыскать с Акционерного общества «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД» (ИНН 4202035324) 18 923 931 руб. 64 коп. долга за выполненные работы по договору подряда № 1508-118р от 20.08.2015года, 1 313 912 руб. 93 коп. пени, начисленной за просрочку оплаты работ за период с 01.04.2017года по 24.09.2019года, 292 688 руб. в возмещение расходов по оплате услуг экспертов, всего- 20 530 532 руб. 57 коп.

Встречный иск Акционерного общества «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» , заявленный к обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД» (ИНН 4202035324) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД» (ИНН 4202035324) в пользу Акционерного общества «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» 292 677 руб. 02 коп. неустойки (пени), начисленной за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда № 1508-118р от 20.08.2015года, за период с 03.10.2017года по 15.12.2017года, 70 269 руб. 15 коп. стоимости неизрасходованных давальческих материалов, 21 082 рубля в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску, всего – 384 028 руб. 17 коп.

В остальной части в удовлетворении встречного иска Акционерному обществу «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» отказать.

Произвести зачет взаимных требований сторон. С учетом произведенного зачета взаимных требований, считать ко взысканию с

Акционерного общества «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД» (ИНН 4202035324) 18 832 591 руб. 47 коп. долга за выполненные работы по договору подряда № 1508-118р от 20.08.2015года, 1 313 912 руб. 93 коп. пени, начисленной за просрочку оплаты работ за период с 01.04.2017года по 24.09.2019года.

Взыскать с Акционерного общества «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» в доход Федерального бюджета РФ 124 189 руб. госпошлины по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД».

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области на счет Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Научно – практический центр по ценообразованию в строительстве» 336 200 рублей в счет оплаты за проведение судебных экспертиз по делу по реквизитам, указанным в счетах на оплату № 00001125 от 13.11.2018 года и № 00000650 от 16.05.2019года.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПОДРЯД» (ИНН 4202035324) с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 8 000 рублей излишне внесенных ( уплаченных) за проведение судебных экспертиз по делу по реквизитам, указанным в платежном поручении № 273 от 25.04.2018года.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия и изготовления в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья О. С. Андуганова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр

Дата 10.05.2019 6:53:30Кому выдана a27.oanduganova@arbitr.ru