Резолютивная часть решения от 21 марта 2019 г. по делу № А65-39233/2018Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1789/2019-65269(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-39233/2018 г. Казань 21 марта 2019 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан" (ОГРН <***>; ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Керамика- маркет" (ОГРН <***>; ИНН <***>) с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица - Государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан" (ОГРН <***>, ИНН <***>), о взыскании 3 068 483 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, при участии: от истца – представители по доверенности ФИО2, ФИО3 от ответчика – представитель, ФИО4, по доверенности от 09.01.2019г.; от третьего лица – не явился, извещен, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, АПК РФ, Иск удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Керамика-маркет" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан" (ОГРН <***>; ИНН <***>) 250 000 руб. неустойки, 35 650 руб. расходов по оплате госпошлины. В удовлетворении иска в оставшейся части отказать. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Керамика-маркет" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2 692 руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Судья Ю.С. Мусин Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.02.2018 9:15:59Кому выдана Мусин Юлдаш Сайдашевич Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:Некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан", г.Казань (подробнее)Ответчики:ООО "Керамика-маркет", Алексеевсикй район, пгт.Алексеевское (подробнее)Судьи дела:Мусин Ю.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
