Резолютивная часть решения от 21 февраля 2023 г. по делу № А65-22136/2022Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 1982/2023-9234(2) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-22136/2022 г. Казань 21 февраля 2023 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Сотова А.С., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску истца – общества с ограниченной ответственностью «АИР Групп» (ОГРН: <***>, ИНН <***>), к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Альфа Групп", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) при участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ПК "Казанские оконные конструкции", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 474 263 руб. 90 коп. неустойки с последующим начислением, с участием: от истца – не явился, извещен, от ответчика – ФИО2, по доверенности от 31.07.2021г. (после перерыва), от третьего лица – не явился, извещен, руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отказ от иска в части взыскания неустойки за период с 06.03.2022г. по день фактической оплаты долга принять. Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания Альфа Групп", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «АИР Групп» (ОГРН: <***>, ИНН <***>) 200 000 руб. неустойки, 12 485 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Судья А.С. Сотов Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 27.12.2021 11:23:09Кому выдана Сотов Артем Сергеевич Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "ПК "Казанские оконные конструкции", г. Казань (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная Компания Альфа Групп", г.Казань (подробнее)Судьи дела:Сотов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
