Резолютивная часть решения от 4 мая 2023 г. по делу № А65-36905/2022Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 2252/2023-128428(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-36905/20223 г. Казань 04 мая 2023 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Хасанова А.Р., руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гранд», г. Казань, (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительное управление», г. Казань, (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 500000 руб., 23115 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказать. Исполнительный лист в части взыскания неустойки выдать после вступления решения в законную силу по отдельному заявлению взыскателя. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Республики Татарстан. Судья А.Р. Хасанов Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.03.2023 11:01:00Кому выдана Хасанов Адель Раисович Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "Строительное управление", г.Казань (подробнее)Ответчики:ООО "ГРАНД", г.Казань (подробнее)Судьи дела:Хасанов А.Р. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
