Резолютивная часть решения от 25 марта 2019 г. по делу № А40-307474/2018

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



12_21741093

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-307474/18-12-2297
г. Москва
26 марта 2019 года.

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен помощником судьи Байкуловым О.Р. рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению ООО "Мосжилстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику: ОАО "ЩЛЗ" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании выполнить и сдать работы по договору № 88/10-17 от 12.10.2017 г., взыскании неустойки в размере 4.407.099,13 рублей, неустойки в размере 1.322.129,74 рублей, неустойки по день выполнения и сдачи работ,

в заседании приняли участие: согласно протоколу.

РЕШИЛ:


Взыскать с Открытого акционерного общества "Щербинский лифтостроительный завод" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Мосжилстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку выполнения работ согласно договору № 88/10-17 от 12.10.2017 г. в размере 421.245 (четыреста двадцать одна тысяча двести сорок пять) руб., неустойку в размере 0,1% за просрочку выполнения работ с 21.11.2018 г. по день выполнения и сдачи работ, неустойку за просрочку передачи исполнительной документации в размере 393.772 (триста девяносто три тысячи семьсот семьдесят два) руб. 50 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 19.300 (девятнадцать тысяч триста) руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия.

Судья: А.С.Чадов



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО "МосЖилСтрой" (подробнее)

Ответчики:

ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" (подробнее)

Судьи дела:

Чадов А.С. (судья) (подробнее)