Постановление от 30 ноября 2017 г. по делу № А41-3295/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

30.11.2017

Дело № А41-3295/2017


Резолютивная часть постановления объявлена 27 ноября 2017 года

Постановление в полном объеме изготовлено 30 ноября 2017 года


Арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Дзюбы Д.И.,

судей Филиной Е.Ю., Гречишкина А.А.,

при участии в заседании:

от истца: ФИО1 по дов. от 28.11.2016

от ответчика: ФИО2, ФИО3, ФИО4 по дов. от 22.12.2015, ФИО5 по дов. от 18.04.2017,

рассмотрев 27 ноября 2017 года в судебном заседании кассационную жалобу ПАО «МОЭСК»

на решение от 26.05.2017

Арбитражного суда Московской области,

принятое судьей Саенко М.В.,

на постановление от 14.08.2017

Десятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Юдиной Н.С., Ивановой Л.Н., Игнахиной М.В.,

в деле по иску публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»)

к обществу с ограниченной ответственностью «Фактор ЛТД»

о взыскании неустойки,



УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ПАО «МОЭСК», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Фактор ЛТД» (далее - ООО «Фактор ЛТД», ответчик) о взыскании неустойки в размере 348 052 176 руб. 60 коп.

Решением Арбитражного суда Московской области от 26.05.2017, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2017, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ПАО «МОЭСК» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление судов отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители сторон, полномочия которых судом проверены и признаны надлежащими.

До начала рассмотрения кассационной жалобы стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу в соответствии с частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представленное мировое соглашение заключено сторонами на следующих условиях:

«Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»), именуемое в дельнейшем «Истец», в лице директора филиала ПАО «МОЭСК» - «Северные электрические сети» ФИО6, действующего на основании доверенности от 17.04.2017, зарегистрированной в реестре нотариуса № 2-1624, и Общество с ограниченной ответственностью «Фактор ЛТД» (ООО «Фактор ЛТД»), именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора ФИО7, действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь гл. 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, договорились о нижеследующем:

1. Мировое соглашение заключается Сторонами в целях устранения спора по делу № А41-3295/2017 по иску Истца о взыскании неустойки в размере 348 052 176 руб. 60 коп. с Ответчика на основании п.8.2. Договора подряда от 31.01.2007 №57-06 (с учетом дополнительного соглашения №5 от 06.12.2011) за несоблюдение срока окончания комплекса работ «ПИР, СМР и ПНР по строительству двухцепной КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная для присоединения к ПС 420 «Долгопрудная» на условии «под ключ» с оборудованием 2-х линейных ячеек» для филиала ПАО «МОЭСК» - «Северные электрические сети».

2. Стороны пришли к соглашению, что нарушение срока окончания работ по Договору подряда от 31.01.2007 № 57-06 со стороны ООО «Факор ЛТД» связано с неисполнением встречных обязательств со стороны ПАО «МОЭСК», в связи с чем, ПАО «МОЭСК» в полном объеме отказывается от исковых требований: о взыскании неустойки в размере 348 052 176 руб. 60 копеек с ООО «Фактор ЛТД» на основании п.8.2. Договора подряда от 31.01.2007 № 57-06 (с учетом дополнительного соглашения №5 от 06.12.2011) за несоблюдение срока окончания комплекса работ «ПИР, СМР и ПНР по строительству двухцепной КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная для присоединения к ПС 420 «Долгопрудная» на условии «под ключ» с оборудованием 2-х линейных ячеек» для филиала ПАО «МОЭСК» - «Северные электрические сети», а также отказывается от взыскания каких-либо иных неустоек, штрафов, пеней, убытков, которые могут вытекать из указанного договора.

3. Стороны договорились, что с момента утверждения настоящего мирового соглашения Договор подряда от 31.01.2007 № 57-06 считается прекращенным и все взаимные обязательства по нему (включая обеспечение обязательств, любые убытки, любые неустойки, любые пени и штрафы, в том числе предусмотренные условиями Договора подряда от 31.01.2007 № 57-06 и действующим законодательством РФ), с ним связанные и вытекающие – прекращаются, а Стороны настоящего мирового соглашения материальных и любых иных претензий к друг другу не имеют. Подписанием настоящего мирового соглашения Стороны признают отсутствие какой-либо задолженности по Договору подряда от 31.01.2007 № 57-06 друг перед другом.

4. Судебные расходы, связанные с рассмотрением настоящего дела № А41 3295/2017, относятся на Сторону, которая эти расходы понесла.

5. Мировое соглашение составлено и подписано в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для передачи в Арбитражный суд Московского округа.

6. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Арбитражным судом Московского округа.».

В соответствии с частью 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Кодекса.

Суд кассационной инстанции принимает во внимание, что в соответствии со статьей 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта, при условии, что оно не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Право на заключение мирового соглашения у представителей сторон в представленных суду кассационной инстанции доверенностях имеется.

Проверив соответствие представленного текста мирового соглашения нормам права, кассационная инстанция полагает, что оно соответствует законодательству и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем подлежит утверждению судом в порядке статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение и постановление судов по настоящему делу подлежат отмене, в связи с достижением сторонами мирового соглашения.

Руководствуясь статьями 138 – 141, 150, 284 – 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд



ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 26.05.2017 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2017 по делу № А41?3295/2017 отменить.

Утвердить мировое соглашение в следующей редакции:

«1. Мировое соглашение заключается Сторонами в целях устранения спора по делу № А41-3295/2017 по иску Истца о взыскании неустойки в размере 348 052 176 руб. 60 коп. с Ответчика на основании п.8.2. Договора подряда от 31.01.2007 №57-06 (с учетом дополнительного соглашения №5 от 06.12.2011) за несоблюдение срока окончания комплекса работ «ПИР, СМР и ПНР по строительству двухцепной КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная для присоединения к ПС 420 «Долгопрудная» на условии «под ключ» с оборудованием 2-х линейных ячеек» для филиала ПАО «МОЭСК» - «Северные электрические сети».

2. Стороны пришли к соглашению, что нарушение срока окончания работ по Договору подряда от 31.01.2007 № 57-06 со стороны ООО «Факор ЛТД» связано с неисполнением встречных обязательств со стороны ПАО «МОЭСК», в связи с чем, ПАО «МОЭСК» в полном объеме отказывается от исковых требований: о взыскании неустойки в размере 348 052 176 руб. 60 копеек с ООО «Фактор ЛТД» на основании п.8.2. Договора подряда от 31.01.2007 № 57-06 (с учетом дополнительного соглашения №5 от 06.12.2011) за несоблюдение срока окончания комплекса работ «ПИР, СМР и ПНР по строительству двухцепной КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная для присоединения к ПС 420 «Долгопрудная» на условии «под ключ» с оборудованием 2-х линейных ячеек» для филиала ПАО «МОЭСК» - «Северные электрические сети», а также отказывается от взыскания каких-либо иных неустоек, штрафов, пеней, убытков, которые могут вытекать из указанного договора.

3. Стороны договорились, что с момента утверждения настоящего мирового соглашения Договор подряда от 31.01.2007 № 57-06 считается прекращенным и все взаимные обязательства по нему (включая обеспечение обязательств, любые убытки, любые неустойки, любые пени и штрафы, в том числе предусмотренные условиями Договора подряда от 31.01.2007 № 57-06 и действующим законодательством РФ), с ним связанные и вытекающие – прекращаются, а Стороны настоящего мирового соглашения материальных и любых иных претензий к друг другу не имеют. Подписанием настоящего мирового соглашения Стороны признают отсутствие какой-либо задолженности по Договору подряда от 31.01.2007 № 57-06 друг перед другом.

4. Судебные расходы, связанные с рассмотрением настоящего дела № А41?3295/2017, относятся на Сторону, которая эти расходы понесла.».

Производство по делу прекратить.


Председательствующий-судья Д.И. Дзюба


Судьи: Е.Ю. Филина


А.А. Гречишкин