СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 марта 2024 г. по делу № А59-8004/2023

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

9_1650018

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-8004/2023
06 марта 2024 года
город Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрировано 05.09.2013, ул. Крюкова Д.Н. д. 53 оф. 210, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693020) к обществу с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>, зарегистрировано 13.08.2014, пр-кт Коммунистический д. 41 оф. 29, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693020) о взыскании неустойки по договору от 20.06.2019 № 8/2019 за период с 12.03.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 19.05.2023 в размере 4 596 151 рубль 80 копеек,

при участии представителей:

от истца – ФИО2 по доверенности от 21.02.2023 года, личность удостоверена, копия диплома представлена (до перерыва),

от ответчика – Куц К. В. по доверенности от 15.11.2023 года, личность удостоверена, копия диплома представлена,

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Произвести зачет уплаченной истцом в деле № А59-4264/2023 государственной пошлины по п/п № 27 от 29.06.2023 года в сумме 60 916 рублей в счет уплаты государственной пошлины по настоящему делу.

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская строительно-монтажная инвестиционная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» 3 871 403 рубля 45 копеек неустойки и 45 982 рубля судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 3 917 385 (три миллиона девятьсот семнадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей 45 копеек.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс» справку на частичный возврат из федерального бюджета 15 054 рубля государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 27 от 29.06.2023 года.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Истцу представить в суд в материалы настоящего дела оригинал справки на возврат государственной пошлины, выданной в деле № А59-4264/2023.

Решение сторонам не направлять.

Судья О.А. Портнова