Резолютивная часть решения от 24 ноября 2022 г. по делу № А40-73704/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 172_33934049 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-73704/22-172-533 г. Москва 24 ноября 2022 года Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующего судьи Паньковой Н.М., (единолично) при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Абдуллаевой С.А. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО НПО "ОКБ ИМ. М.П.СИМОНОВА" (420036, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ ГОРОД, АКАДЕМИКА ПАВЛОВА УЛИЦА, 2А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.12.2002, ИНН: <***>) к АО"РСК "МИГ" (125171, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 18.03.2008, ИНН: <***>) правопреемник ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" (сокращенное наименование ПАО "ОАК", 115054, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.11.2006, ИНН: <***>). о взыскании 14 868 120 руб. 20 коп. по встречному иску ПАО "ОАК" к АО НПО "ОКБ ИМ. М.П.СИМОНОВА" о признании уведомления о расторжении контракта недействительным, обязании поставить изделия, взыскании неустойки при участии: согласно протоколу, руководствуясь ст. 176 АПК РФ, суд Первоначальный иск удовлетворить в полном объеме. Встречный иск удовлетворить частично. В результате зачета встречного и первоначального исков: Признать Контракт № РСК7018137 от 18.02.2021 расторгнутым. Взыскать с ПАО "ОАК" в пользу АО НПО "ОКБ ИМ. М.П.СИМОНОВА" 14 486 168 руб. 21 коп. – сумму основного долга, 282 259 руб. 13 коп. – сумму неустойки по состоянию на 28.02.2022 ( с учетом произведенного зачета), 299 380 руб. 81 коп. – сумму неустойки за период с 01.03.2022 по 31.03.2022, 199 184 руб. 81 коп. – сумму неустойки за период с 01.10.2022 по 24.11.2022, также продолжить начисление неустойки на сумму основного долга 14 486 168 руб. 21 коп. из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты начиная с 25.11.2022 по дату фактического исполнения денежного обязательства. Взыскать с ПАО "ОАК" в доход федерального бюджета 105 354 руб. – государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья Н.М. Панькова Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ИМЕНИ М.П. СИМОНОВА" (подробнее)ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (подробнее) Ответчики:АО "Российская самолетостроительная корпорация "МИГ" (подробнее)Судьи дела:Панькова Н.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
