Резолютивная часть решения от 17 июня 2025 г. по делу № А57-9185/2025Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, <...>; тел/ факс: <***>; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) город Саратов Д ело № А57-9185/2025 18 июня 2025 года Руководствуясь статьями 110, 167-171, 177, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении исковых требований Управления капитального строительства администрации Энгельсского муниципального района (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в виде пени за 37 дней просрочки исполнения контракта в размере 650 958 руб. 57 коп. отказать. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области. Судья А.Т. Сериккалиева Суд:АС Саратовской области (подробнее)Истцы:Управление капитального строительства администрации Энгельсского МР Саратовской области (подробнее)Ответчики:ООО СК Эверест (подробнее)Судьи дела:Сериккалиева А.Т. (судья) (подробнее) |
