Решение от 21 января 2026 г. АС Нижегородской области

20/2026-10994(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А43-14094/2023

г. Нижний Новгород 14 января 2026 года Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-368) при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Пальцевой Я.В.

в отсутствие явки представителей лиц, участвующих в деле,

рассмотрел в судебном заседании дело

по иску муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

к непубличному акционерному обществу "Ирмаст-Холдинг"

(ИНН: <***>; ОГРН: <***>) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора -

администрация города Нижнего Новгорода (ИНН: <***>; ОГРН: <***>), ФИО1 член Ассоциации «ДМСО»,

временный управляющий ФИО2, о взыскании 3 445 767 руб. 42 коп. неустойки, 2 029 412 руб. 35 коп. штрафов,

и по встречному иску непубличного акционерного общества "Ирмаст-Холдинг" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

к муниципальному казенному учреждению "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>)

о признании недействительным решения об одностороннем отказе от контракта и о взыскании 16 866 130 руб. 87 коп.,

Изучив материалы дела и руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

удовлетворить иск.

Взыскать с непубличного акционерного общества "Ирмаст-Холдинг" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) 3 445 767 руб. 42 коп. неустойки и 2 029 412 руб. 35 коп. штрафов.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу непубличного акционерного общества "Ирмаст-Холдинг" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) 9 821 209 руб. 50 коп. долга.

Признать недействительным решение муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) от 12.08.2024 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 08.11.2019 № 0832200006619001631.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу непубличного акционерного общества "Ирмаст-Холдинг" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) 68 499 руб. расходов по государственной пошлине по встречному иску.

Отказать в удовлетворении остальной части встречного иска. Произвести зачет удовлетворенных имущественных требований истца и ответчика.

По результатам зачета взыскать с муниципального казенного учреждения "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) в пользу непубличного акционерного общества "Ирмаст-Холдинг" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) 4 346 029 руб. 73 коп. долга, а также 68 499 руб. расходов по государственной пошлине.

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке статей 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления в законную силу судебного акта по письменному ходатайству взыскателя.

На основании настоящего судебного акта возвратить непубличному акционерному обществу "Ирмаст- Холдинг" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) из федерального бюджета 42 293 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.08.2024 № 5593.

На основании настоящего судебного акта возвратить непубличному акционерному обществу "Ирмаст- Холдинг" (ИНН: <***>; ОГРН: <***>) с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области 65 000 руб., оплаченных по платежному поручению от 15.10.2024 № 6434.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья С.Г. Окутин