Резолютивная часть решения от 8 октября 2019 г. по делу № А40-112174/2017

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



900109314_23703143

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-112174/17-105-864
г. Москва
08 октября 2019 г.

Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карчемной Р.В. рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) истец:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА- ЗАСТРОЙЩИКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (109074, ГОРОД МОСКВА, ПЛОЩАДЬ СЛАВЯНСКАЯ, 4, СТР.1, ОГРН: 1027700031490, ИНН: 7709115815, Дата регистрации 16.07.2002)

ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКИЗ" (140005, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 20А, ОФИС 343, ОГРН: 1027739567624, ИНН: 7731161599, Дата регистрации 20.11.2002)

третье лицо: ООО "МЕДБИЛД"

О взыскании 329 469 949 руб. 32 коп. неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12 668 796 руб. 54 коп., неустойки в размере 194 190 324 руб. 51 коп. за просрочку работ, неустойку в размере 1 023 092 268 руб. 05 коп. за невыполненные работы, неустойки (штрафа) в размере 10 485 000 руб.

встречный иск ООО "ЭСКИЗ" к ФКУ ДЕЗЗ Минздрава России о взыскании 445 556 696,24 руб.

При участии представителей:

от истца – Алексеев Д.В. (доверенность № 12/3-228 от 18.02.2019), Мендешева К.В. (доверенность 77АГ1995577)

от ответчика – Дорогокупец С.А. дов. от 23.11.2018 г., Шевцов С.В. (решение № 74 от 15.07.2014),

от третьего лица - не явился, извещен. Эксперт Братская И.Г. удостоверение № СФЗО 0179

РЕШИЛ:


В иске ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ отказать.

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСКИЗ" долг в размере 44 515 744 руб. 45 коп. (Сорок четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч семьсот сорок четыре рубля сорок пять копеек), расходы по госпошлине в размере 20 135 руб. (Двадцать тысяч сто тридцать пять рублей).

В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апеЭллляекцтироонннныаяй п соуддп.и сь действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

Судья: департаментаО.И. ФИО1

Дата 26.03.2019 18:26:01

Кому выдана ФИО1



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО "ГК "Хоссер" (подробнее)
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ХОССЕР" (подробнее)
ООО ЭСКИЗ (подробнее)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (подробнее)

Ответчики:

ООО "Эскиз" (подробнее)
ФКУ ДЕЗЗ Минздрава России (подробнее)

Иные лица:

АО "Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона" (подробнее)
АО научно-исследовательский центр строительство научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им. А.А.Гвоздева (подробнее)
НП "ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ" (подробнее)
ООО "ПлюсАР" (подробнее)
ООО "Центр судебной экспертизы" (подробнее)
фбу северо-западный центр судебной экспертизы (подробнее)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" (подробнее)

Судьи дела:

Никонова О.И. (судья) (подробнее)