Резолютивная часть решения от 24 апреля 2024 г. по делу № А40-301252/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-301252/23-14-2310
25 апреля 2024 года
г. Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Елиной А.С., с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел дело по исковому заявлению АО "ЛЕНГИДРОПРОЕКТ" (ОГРН 1077763382597)

к ответчику ФКУ "РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ" (ОГРН 1027739457745) о признании, обязании и взыскании 15 373 530,74 руб.

в судебное заседание явились:

от истца – Оганджанянц А.С. по доверенности от 18.12.2023г. от ответчика – Бондарев С.Д. по доверенности от 05.03.2024г.

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ФКУ "РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ" (ОГРН 1027739457745) о назначении и проведении по делу судебной экспертизы отказать.

Признать недействительным Решение от 27.12.2022 № ИГ-82/19089 ФКУ «Ространсмодернизация» об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 28.11.2020 № 0373100134620000294 в части абзацев: 3-4 на странице 1, абзацев 1-13 на странице 2, абзаца 1 на странице 3 Решения.

Обязать ФКУ «Ространсмодернизация» в течение 10 дней с момента вступления в силу решения суда внести следующие изменения в Решение от 27.12.2022 № ИГ82/19089 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 28.11.2020 № 0373100134620000294 (с последующей публикацией его в измененной редакции в ЕИС): абзацы 3-4 на странице 1, абзацы 1-13 на странице 2, абзац 1 на странице 3 исключить.

Обязать ФКУ «Ространсмодернизация» в течение 10 дней с момента вступления в силу решения суда внести следующие изменения в Решение от 27.12.2022 № ИГ82/19089 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 28.11.2020 № 0373100134620000294 (с последующей публикацией его в измененной

редакции в ЕИС): перед абзацем 2 на странице 3 «Настоящее решение вступает в законную силу через 10 дней с момента надлежащего уведомления.» дополнить абзацем следующего содержания: «В соответствии с п. 14.4 Контракта, руководствуясь ст. 717 ГК РФ, а также ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Застройщиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством.

Обязать ФКУ «Ространсмодернизация» в течение 10 дней с момента вступления в силу решения суда внести следующие изменения в Решение от 27.12.2022 № ИГ82/19089 об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 28.11.2020 № 0373100134620000294 (с последующей публикацией его в измененной редакции в ЕИС): абзац 2 на странице 3 изложить в следующей редакции: «Настоящее решение вступает в законную силу через 10 дней с момента надлежащего уведомления и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.12.2022.».

Взыскать с ФКУ «РострансмоДерншация» в пользу АО «Ленщцропроею» сумму задолженности по Контракту в размере 13 911 438,56 рублей (Тринадцать миллионов девятьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать восемь рублей 56 копеек).

Взыскать с ФКУ «Ространсмодернизация» в пользу АО «Ленгадропроект» неустойку за просрочку исполнения обязательств оплаты Контракта в размере 2 411 779,72 рублей (Два миллиона четыреста одиннадцать тысяч семьсот семьдесят девять рублей 72 копейки);

Взыскать с ФКУ «Ространсмодернизация» в пользу АО «Ленгадропроект» расходы по уплате государственной пошлины в размере 99 868 рублей (Девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек), в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ.

Взыскать с ФКУ «Ространсмодернизация» в пользу АО «Ленгидропроект» расходы по уплате государственной пошлины в размере 24 000,00 рублей (Двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек), в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Судья: О.В. Лихачева