Резолютивная часть решения от 21 ноября 2023 г. по делу № А41-16980/2023

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



48_14824399

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-16980/23
21 ноября 2023 года
г.Москва



Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСВЯЗЬПРОЕКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АРСЕНАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании долга по договорам субподряда № 111/07/2019 от 17.07.2019 и № 157/08/2019 от 02.08.2019,

встречному иску АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АРСЕНАЛ" к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСВЯЗЬПРОЕКТ" о взыскании неустойки по договорам субподряда № 111/07/2019 от 17.07.2019 и № 157/08/2019 от 02.08.2019,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:


Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АРСЕНАЛ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСВЯЗЬПРОЕКТ" денежные средства в сумме 397009 рублей 92 копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 10667 рублей, а всего 407676 рублей 92 копейки.

В первоначальном иске в остальной части отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСВЯЗЬПРОЕКТ" в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АРСЕНАЛ" неустойку в размере 397009 рублей 92 копеек, в возмещение

расходов по уплате государственной пошлины 33963 рубля, а всего 430972 рубля 92 копейки.

Во встречном иске в остальной части отказать. Произвести зачет взаимных требований.

Окончательно взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСВЯЗЬПРОЕКТ" в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АРСЕНАЛ" денежные средства в сумме 23296 рублей.

Взыскание в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФСВЯЗЬПРОЕКТ" не производить.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья Е.В. Дубровская



Суд:

АС Московской области (подробнее)

Истцы:

ООО "ПрофСвязьПроект" (подробнее)

Ответчики:

АО "АРСЕНАЛ" (подробнее)

Судьи дела:

Дубровская Е.В. (судья) (подробнее)