Резолютивная часть решения от 9 марта 2022 г. по делу № А59-353/2021Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 15_1248527 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пономаревой Г.Х., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Максимовым В.П., с использованием средств аудиозаписи, рассматривает в открытом судебном заседании дело исковому заявлению муниципального исковому заявлению Государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Спиро» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 70/2017 от 03.07.2017 в размере 1 699 439 рублей 07 копеек, Третьи лица - Министерство строительства Сахалинской области, ООО «Формат», при участии в заседании: от истца – ФИО1, по доверенности № 387от 03.09.2021; от ответчика – не явился (извещен), от третьего лица – не явились (извещены). Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спиро» в пользу Государственного казенного учреждения «Дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области» неустойку в размере 905 499 руб. 92 коп. В удовлетворении остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спиро» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 954 руб. 74 коп. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления полного текста решения), путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья Г. Х. Пономарева Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:25:07 Кому выдана Пономарева Гульнар Хусаиновна Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение "Дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области" (подробнее)Ответчики:ООО "Спиро" (подробнее)Судьи дела:Пономарева Г.Х. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
