Решение от 18 декабря 2020 г. по делу № А56-12171/2020

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-12171/2020
18 декабря 2020 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 03 декабря 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 18 декабря 2020 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеевой О. Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «Компакт-плюс» (адрес: 199178, <...>, лит. М, ОГРН: <***>),

ответчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (адрес: 195197, <...>, ОГРН: <***>)

о взыскании денежных средств,

при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 01.05.2020),

- от ответчика: ФИО3 (доверенность от 21.01.2020),



установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Компакт-плюс» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта 280 000 руб. штрафа и 186 414 руб. 16 коп. неустойки, списанных по банковской гарантии по договору от 20.03.2019 № ДО/УКС-177.

Ответчик возражает против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве.

Судом установлено, что между ООО «Компакт-плюс» (далее - Подрядчик) и СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (далее - Заказчик) заключен договор от 20.03.2019 № ДО/УКС-177 (далее - Договор), в соответствии с которым Подрядчик осуществлял работы по ремонту помещений материального склада литера Ж в Автобусном парке №1 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д.18 (далее - Объект).

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком была предоставлена банковская гарантия № LM0403193419 от 11.03.2019., выданная КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

В соответствии с пунктом 4.2. Договора конечный срок выполнения работ - не позднее 01.08.2020.

Договор расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке в связи с неисполнением Заказчиком встречных обязательств по Договору.

Заказчиком 25.09.2019 в адрес КБ «ЛОКО-Банк» (АО) направлено требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии исх. № 01-10/22293-19-0-0, согласно которому Заказчик требует выплаты задолженности по оплате пеней в размере 186 414 рублей 16 копеек за счет банковской гарантии.

Одновременно с этим Заказчик сообщил об удержании стоимости выполненных и принятых работ в размере 917 175 рублей 08 копеек в счет оплаты пеней.

По мнению Подрядчика, указанное требование является неправомерным

Обоснованность взыскания неустойки по банковской гарантии была предметом рассмотрения по делу № А56-121300/2019, в рамках которого установлено, что у ответчика не имелось оснований для начисления неустойки по пункту 6.1 Договора. Решение по указанному делу вступило в законную силу.

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 186 414 руб. 16 коп. неосновательного обогащения.

В части требования о возврате суммы штрафа в размере 280 000 руб. иск удовлетворению не подлежит, так как штраф начислен правомерно в соответствии с пунктом 6.2 Договора в связи с предоставлением ненадлежащих протоколов испытания бетона.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 309, 310, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области



решил:

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компакт-плюс» 186 414 руб. 16 коп. неосновательного обогащения и 6 592 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Сергеева О.Н.