Резолютивная часть решения от 29 июля 2020 г. по делу № А14-5707/2020Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть г. Воронеж Дело № А14-5707/2020 «29» июля 2020 г. Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Энергоспецмонтаж», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж и капитальное строительство», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору № 14/02-69/15 от 20.05.2015 Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж и капитальное строительство», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу публичного акционерного общества «Энергоспецмонтаж», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) 8 351 784,72 руб. неустойки, а также 148 277 руб. расходов по государственной пошлине. В остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы через арбитражный суд, принявший решение. Судья Г.В. Семенов Суд:АС Воронежской области (подробнее)Истцы:ПАО "ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" (подробнее)Ответчики:ООО "Энергомонтаж и капитальное строительство" (подробнее)Судьи дела:Семенов Г.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
