Решение от 22 октября 2019 г. по делу № А32-42580/2019

Арбитражный суд Краснодарского края

350000, г. Краснодар, ул. Постовая,32

E-mail: info@krasnodar.arbitr.ru, Сайт: http://krasnodar.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е


дело №А32-42580/2019г. Краснодар 22.10.2019

Резолютивная часть решения объявлена 15.10.2019. Полный текст решения изготовлен 22.10.2019

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Дунюшкина П.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Божко Е.А., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Краснодар

к ООО «ПроектИнжТеррПланирование» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Краснодар

о взыскании задолженности

при участии :

от истца: ФИО1- представитель по доверенности

от ответчика: не явился (извещен)

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд Краснодарского края поступило исковое заявление ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт» о взыскании с ООО «ПроектИнжТеррПланирование» основного долга за выполненные работы по договорам в сумме 815 000 руб., а также расходов по оплате госпошлины в сумме 19 300 руб.

С учетом отсутствия возражений сторон суд согласно ст. 137 АПК РФ завершил предварительную подготовку дела и перешел в данном судебном заседании к судебному разбирательству по существу спора.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме, представил акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 11.10.2019 , подписанный ответчиком.

Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, не явился, доказательств оплаты долга не представил.

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 09-20 час 15.10.2019 . После перерыва судебное заседание было продолжено в отсутствие представителей сторон. Спор рассматривается в отсутствие представителей сторон согласно ст. 156 АПК РФ по имеющимся материалам дела.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.

1. Из материалов дела следует, что между ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» ( (исполнитель) и ООО «ПромИнжТеррПланирование» ( заказчик) заключен договор №39-ИТМ/16 от 28.10.2016 , согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство разработать раздел «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» .

Разработка раздела осуществляется в составе документов территориального планирования, выполнения работ « Подготовка схемы территориального планирования Ленинского муниципального района» (п.1.2. договора № договор №39-ИТМ/16 от 28.10.2016).

Согласно п.1.4 договора содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ ( Приложение №2), который является неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п.3.1. договора , работа , выполненная по данному договору оплачивается по договорной цене , согласно установленной сметы и протокола соглашения о договорной цене (Приложение №1) .

Согласно п.3.2.договора цена работы установлена в размере 130 000 руб. (без НДС).

В соответствии с п. 5.1. договора оплата работ исполнителя производится в два этапа:

-1 этап – предоплата 30% от стоимости работ, перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания договора на основании счета.

- П этап – оплата 70% т стоимости работ , перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней после выполнения работ.

Исполнитель приступает к работе после поступления 30% предоплаты договорной цены на расчетный счет исполнителя и выполнения заказчиком п.2.2.1 договора. (.5.2.договора).

Согласно п.4.1. договора исполнитель после окончания работ по данному договору передает заказчику:

- материалы раздела проекта согласно п.2.1.3 договора;

- акт выполненных работ.

В соответствии с п.4.3. договора заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ и материалов обязан :

Рассмотреть представленные исполнителем материалы

- подписать акт сдачи-приемки работ и направить его исполнителю либо мотивированный отказ от приемки работ с указанием недочетов и сроков их устранения.

Истец выставил счет в адрес ответчика №72 от 28.10.2016 на оплату 30% стоимости работ .

Ответчик платежным поручением №260 от 09.11.2016 оплатил по данному договору в сумме 39 000 руб. ( 30% цены договора).

Истец свои обязательства по настоящему договору исполнил в полном объеме и передал готовую техническую документацию ответчику, передал акт сдачи-приемки работ, что подтверждается накладной приемки-сдачи от 27.12.2016.

Выполненные истцом работы были приняты ответчиком по двухстороннему акту сдачи-приемки выполненных работ от 20.12.2016 на сумму 130 000 руб.

Претензий по объему и качеству выполненных работ от ответчика не поступало.

Истец выставил ответчику счет на оплату №107 от 201.12.2016 на оставшиеся 70% стоимости работ в размере 91 000 руб.

Однако ответчик не исполнил в полном объеме свои обязательства по договору , оставшуюся сумму в размере 91 000 руб. истцу не оплатил, в связи с чем за ответчиком образовалась задолженность по данному договору в сумме 91 000 руб.

2. Также между ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» (исполнитель) и ООО «ПромИнжТеррПланирование» ( заказчик) заключен договор №40-ИТМ/16 от 28.10.2016 , согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство разработать раздел «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» .

Разработка раздела осуществляется в составе документов территориального планирования, выполнения работ « Подготовка схемы территориального планирования Ленинского муниципального района» (п.1.2. договора № договор №40-ИТМ/16 от 28.10.2016).

Согласно п.1.4 договора содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ ( Приложение №2), который является неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п.3.1. договора, работа, выполненная по данному договору оплачивается по договорной цене , согласно установленной сметы и протокола соглашения о договорной цене (Приложение №1) .

Согласно п.3.2.договора цена работы установлена в размере 130 000 руб. (без НДС).

В соответствии с п. 5.1. договора оплата работ исполнителя производится в два этапа:

-1 этап – предоплата 30% от стоимости работ, перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания договора на основании счета.

- П этап – оплата 70% т стоимости работ , перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней после выполнения работ.

Исполнитель приступает к работе после поступления 30% предоплаты договорной цены на расчетный счет исполнителя и выполнения заказчиком п.2.2.1 договора. (.5.2.договора).

Согласно п.4.1. договора исполнитель после окончания работ по данному договору передает заказчику:

- материалы раздела проекта согласно п.2.1.3 договора;

- акт выполненных работ.

В соответствии с п.4.3. договора заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ и материалов обязан :

Рассмотреть представленные исполнителем материалы и

- подписать акт сдачи-приемки работ и направить его исполнителю либо мотивированный отказ от приемки работ с указанием недочетов и сроков их устранения.

Истец выставил счет в адрес ответчика №73 от 28.10.2016 на оплату 30% стоимости работ .

Ответчик платежным поручением №391 от 19.12.2016 оплатил по данному договору в сумме 39 000 руб. ( 30% цены договора).

Истец свои обязательства по настоящему договору исполнил в полном объеме и передал готовую техническую документацию ответчику, передал акт сдачи-приемки работ, что подтверждается накладной приемки-сдачи от 27.12.2016.

Выполненные истцом работы были приняты ответчиком по двухстороннему акту сдачи-приемки выполненных работ от 20.12.2016 на сумму 130 000 руб.

Претензий по объему и качеству выполненных работ от ответчика не поступало.

Истец выставил ответчику счет на оплату №108 от 20.12.2016 на оставшиеся 70% стоимости работ в размере 91 000 руб.

Факт наличия данной задолженности подтверждается также актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018, подписанным ответчиком без каких-либо возражений.

Однако ответчик не исполнил в полном объеме свои обязательства по договору , оставшуюся сумму в размере 91 000 руб. истцу не оплатил, в связи с чем за ответчиком образовалась задолженность по данному договору в сумме 91 000 руб.

3. Также между ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» ( исполнитель) и ООО «ПромИнжТеррПланирование» ( заказчик) заключен договор №3-ИТМ/17 от 10.03.2017 , согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство разработать подраздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» .

Разработка раздела осуществляется в составе материалов по обоснованию генеральных планов сельских поселений Первомайского района Республики Крым (п.1.2. договора № 3-ИТМ/17 от 10.03.2017).

Согласно п.1.4 договора содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ ( Приложение №2), который является неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п.3.1. договора , работа , выполненная по данному договору оплачивается по договорной цене , согласно установленной сметы и протокола соглашения о договорной цене (Приложение №1) .

Согласно п.3.2.договора цена работы установлена в размере 250 000 руб. (без НДС).

В соответствии с п. 5.1. договора оплата работ исполнителя производится в два этапа:

-1 этап – предоплата 30% от стоимости работ, перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания договора на основании счета.

- П этап – оплата 70% т стоимости работ , перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней после выполнения работ.

Исполнитель приступает к работе после поступления 30% предоплаты договорной цены на расчетный счет исполнителя и выполнения заказчиком п.2.2.1 договора. (.5.2.договора).

Согласно п.4.1. договора исполнитель после окончания работ по данному договору передает заказчику:

- материалы раздела проекта согласно п.2.1.3 договора;

- акт выполненных работ.

В соответствии с п.4.3. договора заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ и материалов обязан :

Рассмотреть представленные исполнителем материалы и

- подписать акт сдачи-приемки работ и направить его исполнителю либо мотивированный отказ от приемки работ с указанием недочетов и сроков их устранения.

Истец выставил счет в адрес ответчика №8 от 10.03.2017 на оплату 30% стоимости работ .

Ответчик платежным поручением №2307 от 23.03.2017 оплатил по данному договору в сумме 75 000 руб. ( 30% цены договора).

Истец свои обязательства по настоящему договору исполнил в полном объеме и передал готовую техническую документацию ответчику, передал акт сдачи-приемки работ.

Выполненные истцом работы были приняты ответчиком по двухстороннему акту сдачи-приемки выполненных работ от 16.03.2017 на сумму 250 000 руб.

Претензий по объему и качеству выполненных работ от ответчика не поступало.

Истец выставил ответчику счет на оплату №13 от 16.03.2017 на оставшиеся 70% стоимости работ в размере 91 000 руб.

Однако ответчик не исполнил в полном объеме свои обязательства по договору , оставшуюся сумму в размере 175 000 руб. истцу не оплатил, в связи с чем за ответчиком образовалась задолженность по данному договору в сумме 175 000 руб.

4. Также, между ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» ( исполнитель) и ООО «ПромИнжТеррПланирование» ( заказчик) заключен договор №4-ИТМ/17 от 10.03.2017 , согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство разработать подраздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» .

Разработка раздела осуществляется в составе материалов по обоснованию генеральных планов сельских поселений Первомайского района Республики Крым (п.1.2. договора № 4-ИТМ/17 от 10.03.2017).

Согласно п.1.4 договора содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ ( Приложение №2), который является неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п.3.1. договора , работа , выполненная по данному договору оплачивается по договорной цене , согласно установленной сметы и протокола соглашения о договорной цене (Приложение №1) .

Согласно п.3.2.договора цена работы установлена в размере 160 000 руб. (без НДС).

В соответствии с п. 5.1. договора оплата работ исполнителя производится в два этапа:

-1 этап – предоплата 30% от стоимости работ, перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания договора на основании счета.

- П этап – оплата 70% т стоимости работ , перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней после выполнения работ.

Исполнитель приступает к работе после поступления 30% предоплаты договорной цены на расчетный счет исполнителя и выполнения заказчиком п.2.2.1 договора. (.5.2.договора).

Согласно п.4.1. договора исполнитель после окончания работ по данному договору передает заказчику:

- материалы раздела проекта согласно п.2.1.3 договора;

- акт выполненных работ.

В соответствии с п.4.3. договора заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ и материалов обязан :

Рассмотреть представленные исполнителем материалы

- подписать акт сдачи-приемки работ и направить его исполнителю либо мотивированный отказ от приемки работ с указанием недочетов и сроков их устранения.

Истец выставил счет в адрес ответчика №9 от 10.03.2017 на оплату 30% стоимости работ .

Ответчик платежным поручением №308 от 23.03.2017 оплатил по данному договору в сумме 112 000 руб.

При этом ответчик оплатил не предоплату в размере 30% цены договора ,а сумму по счету №14 от 16.03.2017 (70% цены договора).

Истец свои обязательства по настоящему договору исполнил в полном объеме и передал готовую техническую документацию ответчику, передал акт сдачи-приемки работ.

Выполненные истцом работы были приняты ответчиком по двухстороннему акту сдачи-приемки выполненных работ от 16.03.2017 на сумму 160 000 руб.

Претензий по объему и качеству выполненных работ от ответчика не поступало.

Однако ответчик не исполнил в полном объеме свои обязательства по договору , оставшуюся сумму в размере 48 000 руб. истцу не оплатил, в связи с чем за ответчиком образовалась задолженность по данному договору в сумме 48 000 руб.

5. Кроме того, между ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» ( исполнитель) и ООО «ПромИнжТеррПланирование» ( заказчик) заключен договор №6-ИТМ/17 от 10.03.2017 , согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство разработать подраздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» .

Разработка раздела осуществляется в составе материалов по обоснованию генеральных планов сельских поселений Красноперекопского района Республики Крым (п.1.2. договора № 6-ИТМ/17 от 10.03.2017).

Согласно п.1.4 договора содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ ( Приложение №2), который является неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п.3.1. договора , работа , выполненная по данному договору оплачивается по договорной цене , согласно установленной сметы и протокола соглашения о договорной цене (Приложение №1) .

Согласно п.3.2.договора цена работы установлена в размере 160 000 руб. (без НДС).

В соответствии с п. 5.1. договора оплата работ исполнителя производится в два этапа:

-1 этап – предоплата 30% от стоимости работ, перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания договора на основании счета.

- П этап – оплата 70% т стоимости работ , перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней после выполнения работ.

Исполнитель приступает к работе после поступления 30% предоплаты договорной цены на расчетный счет исполнителя и выполнения заказчиком п.2.2.1 договора. (.5.2.договора).

Согласно п.4.1. договора исполнитель после окончания работ по данному договору передает заказчику:

- материалы раздела проекта согласно п.2.1.3 договора;

- акт выполненных работ.

В соответствии с п.4.3. договора заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ и материалов обязан :

Рассмотреть представленные исполнителем материалы

- подписать акт сдачи-приемки работ и направить его исполнителю либо мотивированный отказ от приемки работ с указанием недочетов и сроков их устранения.

Истец выставил счет в адрес ответчика №11 от 10.03.2017 на оплату 30% стоимости работ .

Однако ответчик не оплатил предоплату в размере 30% цены договора.

Истец свои обязательства по настоящему договору исполнил в полном объеме и передал готовую техническую документацию ответчику, передал акт сдачи-приемки работ.

Выполненные истцом работы были приняты ответчиком по двухстороннему акту сдачи-приемки выполненных работ от 27.03.2017 на сумму 160 000 руб.

Претензий по объему и качеству выполненных работ от ответчика не поступало.

Истец выставил также счет на оплату № 15 от 27.03.2017 (окончательный расчет).

Однако ответчик не исполнил в полном объеме свои обязательства по договору , сумму в размере 160 000 руб. истцу не оплатил, в связи с чем за ответчиком образовалась задолженность по данному договору в сумме 160 000 руб.

Факт наличия задолженности по данному договору также подтверждается актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018, подписанным ответчиком без каких-либо замечаний.

6. Кроме того, между ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» ( исполнитель) и ООО «ПромИнжТеррПланирование» ( заказчик) заключен договор №7-ИТМ/17 от 10.03.2017 , согласно которому заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство разработать подраздел «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» , включаемого в текстовой форме в пояснительную записку материалов по обоснованию генерального плата, а также карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Разработка раздела осуществляется в составе материалов по обоснованию генеральных планов сельских поселений Нижнегорского района Республики Крым (п.1.2. договора № 7-ИТМ/17 от 10.03.2017).

Согласно п.1.4 договора содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом работ ( Приложение №2), который является неотъемлемой частью договора.

В соответствии с п.3.1. договора , работа , выполненная по данному договору оплачивается по договорной цене , согласно установленной сметы и протокола соглашения о договорной цене (Приложение №1) .

Согласно п.3.2.договора цена работы установлена в размере 250 000 руб. (без НДС).

В соответствии с п. 5.1. договора оплата работ исполнителя производится в два этапа:

-1 этап – предоплата 30% от стоимости работ, перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней с момента подписания договора на основании счета.

- П этап – оплата 70% т стоимости работ , перечисляется заказчиком на расчетный счет исполнителя в течение 5 банковских дней после выполнения работ.

Исполнитель приступает к работе после поступления 30% предоплаты договорной цены на расчетный счет исполнителя и выполнения заказчиком п.2.2.1 договора. (.5.2.договора).

Согласно п.4.1. договора исполнитель после окончания работ по данному договору передает заказчику:

- материалы раздела проекта согласно п.2.1.3 договора;

- акт выполненных работ.

В соответствии с п.4.3. договора заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ и материалов обязан :

Рассмотреть представленные исполнителем материалы

- подписать акт сдачи-приемки работ и направить его исполнителю либо мотивированный отказ от приемки работ с указанием недочетов и сроков их устранения.

Истец выставил счет в адрес ответчика №12 от 10.03.2017 на оплату 30% стоимости работ .

Ответчик не оплатил предоплату в размере 30% цены договора.

Истец свои обязательства по настоящему договору исполнил в полном объеме и передал готовую техническую документацию ответчику, передал акт сдачи-приемки работ, что подтверждается накладной приемки передачи проектно-сметной документации от 10.04.2017.

Выполненные истцом работы были приняты ответчиком по двухстороннему акту сдачи-приемки выполненных работ от 10.04.2017 на сумму 250 000 руб.

Претензий по объему и качеству выполненных работ от ответчика не поступало.

Однако ответчик не исполнил в полном объеме свои обязательства по договору , за выполненные работы в размере 250 000 руб. истцу не оплатил, в связи с чем за ответчиком образовалась задолженность по данному договору в сумме 250 000 руб.

Факт наличия задолженности по данному договору также подтверждается актом сверки взаимных расчетов на сумму 250 000 руб., подписанным ответчиком без каких-либо возражений.

Таким образом, общая сумма задолженности по вышеуказанным договорам составляет 815 000 руб. ( 91 000 руб. + 91 000 руб.+ 175 000 руб. + 48 000 руб.+ 160 000 руб.+ 250 000 руб.)

В порядке досудебного урегулирования спора ООО ИКЦ» ПромТехноЭксперт» направлял в адрес ответчика претензию исх. №44 от 02.04.2019 с требованием об оплате образовавшейся задолженности.

Неисполнение данного требования послужило истцу основанием для обращения в суд с иском по настоящему делу.

В соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно положениям ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условия договора купли-продажи товара считаются согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара (пункт 3 статьи 455 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача подрядчиком результата работ заказчику.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (ст. 709 ГК РФ).

Согласно положениям ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В силу статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с нормами статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 АПК РФ о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности сторон, согласно которому риск наступления последствий не совершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Истец свои обязательства по вышеуказанным договорам исполнило в полном объеме, что подтверждается материалами дела, и не отрицается ответчиком.

Ответчик свои обязательства по оплате истцу в полном объеме за выполненные работы не исполнил.

Фактически наличие задолженности ответчика перед истцом также подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 11.10.2019 в сумме 815 000 руб., подписанным ответчиком без каких-либо возражений.

Оценив представленные материалы дела в порядке ст. 71 АПК РФ, учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих оплату задолженности в указанном истцом размере или прекращения обязательств иным, предусмотренным законом, суд считает подлежащим удовлетворению требование о взыскании с ответчика 815 000 руб. задолженности.

Согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате госпошлины следует возложить на ответчика, возместив ее оплату истцу в размере 19 300 руб., которую истец оплатил при подаче иска в суд платежным поручением № 653 от 04.09.2019.

Руководствуясь ст.ст. 65, 71, 110, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ПроектИнжТеррПланирование» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Краснодар в пользу ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт» (ИНН <***>, ОГРН <***>) г. Краснодар задолженность за выполненные работы по договорам в сумме 815 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 19 300 руб.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Ростов - на- Дону в течение месяца после его принятия.

Судья П.А.Дунюшкин