Резолютивная часть решения от 5 декабря 2022 г. по делу № А59-966/2022

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



15_1381630



Арбитражный суд Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-966/2022
г. Южно-Сахалинск
05 декабря 2022 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Пономаревой Г.Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Седьмой сезон архитектура» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам: - № 0361300002918000083 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция городского парка в г. Оха» от 30.11.2018 в размере 391 773,45 руб. 45 коп.; штрафа за неисполнение обязательств по муниципальному контракту № 0361300002918000083 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция городского парка в г. Оха» от 30.11.2018 в размере 93 822 руб. 22 коп., неустойки по контракту № 0361300002919000144 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт проездов к дворовым территориям» от 09.11.2019 в размере 6 430,56 руб. 56 коп.,

при участии в заседании: от истца – не явились (извещен); от ответчика – ФИО2, по доверенности от 01.03.2022, представлен диплом.


Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Седьмой сезон архитектура» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) пени в размере 170 991 руб., штраф в размере 93 822 руб. 22 коп., всего в сумме 264 813 руб. 22 коп.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Седьмой сезон архитектура» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину 6 911 руб. 03 коп.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления полного текста решения), путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Г. Х. Пономарева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:25:07

Кому выдана Пономарева Гульнар Хусаиновна



Суд:

АС Сахалинской области (подробнее)

Истцы:

МКУ "УКС ГО "Охинский" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Седьмой сезон Архитектура" (подробнее)

Судьи дела:

Пономарева Г.Х. (судья) (подробнее)