Резолютивная часть решения от 3 мая 2017 г. по делу № А34-15402/2016

11/2017-28861(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru, тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-15402/2016
г. Курган
04 мая 2017 года
Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Абдулина Р.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем Родиной Н.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» (ИНН 4501113274, ОГРН 1054500007506) к жилищно-строительному кооперативу № 21 (ИНН 4502009036, ОГРН 1024501209446) о взыскании 185 678 руб. 20 коп.

при участии: данные в протоколе

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с жилищно-строительного кооператива № 21 (ИНН 4502009036, ОГРН 1024501209446) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Кургантехэнерго» (ИНН 4501113274, ОГРН 1054500007506) 166 226 руб. 64 коп., в том числе: 140 519 руб. 40 коп. основного долга, 19 137 руб. 24 коп. неустойки за период с 16.07.2016 по 21.04.2017 с продолжением начисления неустойки на сумму основного долга 140 519 руб. 40 коп. из расчета 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 22.04.2017 по день фактической оплаты, а также 6 570 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с жилищно-строительного кооператива № 21 (ИНН 4502009036, ОГРН 1024501209446) в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 439 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

Судья Р.Р. Абдулин