Резолютивная часть решения от 16 сентября 2020 г. по делу № А76-47414/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А76-47414/2019
г. Челябинск
16 сентября 2020 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С.,при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», ОГРН <***>, г. Челябинск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ОГРН <***>, г. Екатеринбург,

о взыскании неустойки в размере 383 040 руб.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ОГРН <***>, г. Екатеринбург

к акционерному обществу «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», ОГРН <***>, г. Челябинск,

о расторжении договора №04-01/8-126-19 от 02.04.2019 в связи с односторонним отказом от исполнения договора,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явились, извещены,

от ответчика: ФИО2 – представитель, действующая на основании доверенности от 10.02.2020 №3, личность удостоверена паспортом, ФИО3 – представитель, действующая на основании доверенности от 15.10.2019 №5, личность удостоверена паспортом,

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 148, 149, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект» об оставлении искового заявления без рассмотрения, отказать.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект», ОГРН <***>, г. Екатеринбург, в пользу акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», ОГРН <***>, г. Челябинск, неустойку в размере 127 680 (Сто двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 661 (Десять тысяч шестьсот шестьдесят один) руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.


Судья И.С. Шаяхметов


В полном объеме решение суда будет изготовлено в течение пяти рабочих дней, размещено на сайте суда в сети «Интернет» и направлено в адрес лиц, участвующих в деле по почте в установленный законом срок.