Резолютивная часть решения от 28 июня 2018 г. по делу № А74-7115/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ


Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)


28 июня 2018 года

Дело № А74-7115/2018


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью коммерческо-строительной компании «Людвиг» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 491 рубля 39 копеек неустойки за период с 10.12.2017 по 04.05.2018, в связи с просрочкой оплаты долга по договору о предоставлении коммунальных услуг от 01.12.2015 № 1560-Т/Ц-Ж за октябрь-декабрь 2017 года (с учётом заявления об уменьшении исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ), а также 3500 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя и 293 рублей 38 копеек расходов на оплату почтовых услуг

Руководствуясь статьями 106, 110, 171, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью коммерческо-строительной компании «Людвиг» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс» 491 (четыреста девяносто один) рубль 39 копеек неустойки, а также 3793 (три тысячи семьсот девяносто три) рубля 38 копеек судебных издержек.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью коммерческо-строительной компании «Людвиг» в доход федерального бюджета 2000 (две тысячи) рублей государственной пошлины.


Решение подлежит немедленному исполнению.

Настоящее решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.


Судья

А.В. Лиходиенко