Резолютивная часть решения от 18 марта 2024 г. по делу № А27-21072/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-21072/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации (резолютивная часть)

18 марта 2024 года город Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Плискиной Е.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа», Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь», г. Красноярск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

- об обязании исполнить договор от 29.12.2021 № 20.4200.376721 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

- о взыскании 29 841 руб. 23 коп. неустойки за период с 29.12.2022 по 27.10.2023, а также неустойки в размере 78 руб. 79 коп. за каждый день просрочки исполнения договора за период с 27.10.2023 по день фактического исполнения договора;

- о взыскании 30 000 руб. неустойки за неисполнение судебного акта в месяц с момента вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения решения суда

Руководствуясь статьями 110, 167–171, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Обязать Публичное акционерное общество «Россети Сибирь», ИНН <***>, в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу, в соответствии с договором от 29.12.2021 № 20.4200.376721 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта - «Кладбище», по адресу: Российская Федерация. Кемеровская область- Кузбасс, Калтанский городской округ, г. Калган, кадастровый номер земельного участка 42:31:0301001:902, а именно:

- обеспечить возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке;

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- выполнить строительство ЛЭП-6 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий, до новой ТП 6/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;

- выполнить строительство ТП 6/0,4 кВ. Тип и мощность трансформаторов уточнить проектом;

- выполнить строительство ЛЭП-0,4 кВ от новой ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами. Протяженность и характеристики ЛЭП уточнить проектом;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», ИНН <***>, в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа», ИНН <***>, 35 947руб. 36 коп. неустойки за период с 30.12.2022 по 30.12.2023.

В остальной части исковых требований о взыскании неустойки отказать.

В случае неисполнения решения суда в течение 30 дней со дня вступления его в законную силу, взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», ИНН <***>, в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление муниципальным имуществом Калтанского городского округа», ИНН <***>, судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до дня фактического исполнения решения суда.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь», ИНН <***>, 8 000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Е.А. Плискина