Определение от 6 апреля 2026 г. 13 ААС (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД


191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит.А,

http://13aas.arbitr.ru



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дело № А56-85017/2023
07 апреля 2026 года
г. Санкт-Петербург



Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе

председательствующего Слобожаниной В.Б.,

судей Пивцаева Е.И., Семиглазова В.А.


при ведении протокола судебного заседания ФИО1,


при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 20.02.2026,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.11.2025,

от третьего лица: не привлекалось


рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западное строительно-монтажное эксплуатационное управление» на решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 28.10.2025 по делу № А56-85017/2023 (судья Косенко Т.А.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью «СтроймонтажпредприятиеПобедит» к обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западное строительно-монтажное эксплуатационное управление», о взыскании и по встречному иску о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СтроймонтажпредприятиеПобедит » (далее – Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – суд) с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западное строительно-монтажное эксплуатационное управление» (далее – Управление, ответчик) о взыскании 1 114 920,16 руб. задолженности, 577 528,56 руб. неустойки за период с 01.10.2021 по 29.08.2023, с ее дальнейшим начислением по дату оплаты долга по договору от 20.02.2019 № 20/02/2019 (далее – Договор), а также 50 000 руб. расходов на представителя.

Управление заявило встречный иск о взыскании с Общества по Договору: - 758 495,37 руб. штрафа по п. 2.3 Договора; - 2 651 223,59 руб. пени за период с 29.12.2020 по 09.08.2021; - 591 790, 98 руб. и 1 183 581, 96 руб. штрафов по п. 14.2. за нарушение срока выполнения работ.

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2025 в связи с уходом в отставку судьи Даниловой Н.П. и в соответствии со статьей 18 АПК РФ дело № А56- 85017/2023 передано в производство судьи Косенко Т.А.


2 А56-85017/2023


Решением суда от 28.10.2025 по первоначальному иску с общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западное строительно-монтажное эксплуатационное управление» взыскано в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтроймонтажпредприятиеПобедит» 1114920,16 руб. задолженности, 549397,33 руб. неустойки, а также неустойка в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки за период с 29.08.2023 по дату фактической оплаты задолженности, 49170 руб. в возмещение расходов по оплате услуг представителя и 29427 руб. государственной пошлины. В удовлетворении остальной части первоначального иска отказано.

По встречному иску с общества с ограниченной ответственностью «СтроймонтажпредприятиеПобедит» взыскано в пользу общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западное строительно-монтажное эксплуатационное управление» 933495,37 руб. штрафов, 1217399,83 руб. пени, 20295 руб. государственной пошлины. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное строительно- монтажное эксплуатационное управление», не согласившись с принятым судебным актом, обжаловало его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе Управление просит решение суда отменить, в удовлетворении первоначальных исковых требований ООО «СМП-Победит» отказать, встречные исковые требования ООО «СЗСМЭУ» удовлетворить в полном объеме.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2026 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 24.02.2026.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2026 судебное заседание протокольно отложено на 17.03.2026.

16.03.2026 истец направил отзыв на апелляционную жалобу.


Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2026 судебное заседание отложено на 07.04.2026 в связи с поздним представлением отзыва.

19.03.2026 истец представил позицию на письменные пояснения ответчика.

06.04.2026 ответчик представил письменные объяснения на отзыв истца.


В судебном заседании данные документы приобщены к материалам дела, также отзыв истца от 16.03.2026.

Изучив представленные документы, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отложить судебное заседание в целях представления сторонами релевантной судебной практики по вопросу сальдирования, а также для возможного урегулирования спора мирным путем.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство на 26 мая 2026 года в 09 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.65, зал 215.

2. Сторонам заблаговременно представить судебную практику по вопросу сальдирования.

3. Разъяснить лицам, участвующим в деле, право участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» kad.arbitr.ru (онлайн-заседание), а также право направить в апелляционный суд ходатайство с волеизъявлением относительно возможности рассмотрения апелляционной жалобы в отсутствие своих представителей.

Для участия в онлайн-заседании лицом, участвующим в деле, либо его представителем, посредством заполнения электронной формы в информационной


3 А56-85017/2023


системе «Мой арбитр» подается в арбитражный суд ходатайство об участии в онлайн-заседании не позднее 5 рабочих дней до даты судебного заседания.

4. Разъяснить лицам, участвующим в деле, право на ознакомление с материалами дел в электронном виде через информационную систему «Картотека арбитражных дел».

Ходатайство об ознакомлении с материалами дела в электронном виде подается с использованием информационной системы «Мой арбитр».

Информация:

- информацию о движении апелляционной жалобы, о перерыве в судебном заседании, об

отложении судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы можно получить в

информационной системы «Картотека арбитражных дел» kad.arbitr.ru

- телефон справочной службы <***>.

- запись на ознакомление с материалами арбитражного дела – тел. <***>;


- с порядком обращения с ходатайством об участии в онлайн-заседании можно ознакомиться на

официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru в разделе «Новости»;


- с порядком обращения с ходатайством об ознакомлении с материалами дела в электронном

виде можно ознакомиться на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru в разделе

«Новости»;


- с порядком допуска посетителей в здание суда в период режима повышенной готовности можно

ознакомиться на официальном сайте суда в сети Интернет: http://13ааs.arbitr.ru в разделе «Новости».

Председательствующий В.Б. Слобожанина Судьи Е.И. Пивцаев

В.А. Семиглазов