Резолютивная часть решения от 5 декабря 2018 г. по делу № А32-39808/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А32-39808/2018
г. Краснодар
05 декабря 2018 года
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Грачева С.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чуриковым В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект 2015», г. Краснодар (ИНН 2310146902) к обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Стройка», г. Сочи (ИНН 2320201415) о взыскании неустойки за просрочку сдачи объектов долевого строительства по договорам долевого участия в строительстве в размере 4355556 рублей 62 копейки,

при участии в заседании:

от истца: Богданов С.В. – доверенность от 17.09.2018 г., от ответчика: Добренкова Н.В. – доверенность от 09.11.2018

руководствуясь ст. 110, 167-171, 176, 180, 181, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг-Стройка», г. Сочи (ИНН 2320201415), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект 2015», г. Краснодар (ИНН 2310146902), неустойку за нарушение срока сдачи объектов долевого строительства в размере 4355556 рублей 62 копейки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юг-Стройка», г. Сочи (ИНН 2320201415), в доход федерального бюджета 44778 рублей государственной пошлины за рассмотрении иска.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.

Судья С.А. Грачев