СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 апреля 2023 г. по делу № А40-216280/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109550_35460862

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-216280/22-134-1217
г. Москва
19 апреля 2023 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У.Г.

рассмотрев в судебном заседании (с учетом перерыва с 12 апреля 2023 года по 19 апреля 2023 года) дело по исковому заявлению:

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЗИМУТ» (125167, ГОРОД МОСКВА, НАРЫШКИНСКАЯ АЛЛЕЯ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 2, ПОМЕЩЕНИЕ Х КОМ. № 15 ЭТАЖ 2, ОГРН: 1057746261605, Дата присвоения ОГРН: 16.02.2005, ИНН: 7701583410)

К ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМСПЕЦСТРОЙ» (660061, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК ГОРОД, КАЛИНИНА УЛИЦА, ДОМ 53А, ОФИС 314, ОГРН: 1162468063768, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2016, ИНН: 2463100214)

о взыскании неустойки за просрочку сдачи результатов работ по договору подряда № 44/2020 от 04.03.2020 г. за период с 16.03.2022 по 27.03.2023 гг. в размере 442 688, 19 руб., неустойки за просрочку сдачи результатов работ по договору подряда № 44/2020 от 04.03.2020 г. за период с 28.03.2023 г. до фактического исполнения обязательства, убытков в размере 323 210, 65 руб., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.

при участии в судебном заседании:

от истца: Владимирович Ю.М. (паспорт, доверенность № 198/Дов/2022 от 23.12.2022 г., диплом);

от ответчика: Волгин А.Ю. (паспорт, доверенность № б/н от 31.10.2022 г., диплом);

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Ремспецстрой» (ИНН: 2463100214) в пользу Акционерного общества «Азимут» (ИНН: 7701583410) неустойку в размере 25 943, 73 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 623 руб.

В остальной части требований отказать.

Возвратить Акционерному обществу «Азимут» (ИНН: 7701583410) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 853 руб., уплаченную по платежному поручению № 118557 от 19.10.2022 г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья: Е.В. Титова