Решение от 16 июля 2020 г. по делу № А40-321668/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-321668/19-110-2403
16 июля 2020 года
город Москва



Резолютивная часть решения объявлена 09 июля 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 16 июля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "КБ-ИНЖСТРОЙ" (129347, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА РОТЕРТА, ДОМ 2, ОГРН: <***>) к акционерному обществу "КОРПОРАЦИЯ ТЭН" (111024, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА АВИАМОТОРНАЯ, ДОМ 10, КОРПУС 1, КОМНАТА 50, ОГРН: <***>) о взыскании 14 095 712,8 рублей,


при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 01.12.2019,

от ответчика - ФИО3 по дов. от 17.02.20



УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КБ-ИНЖСТРОЙ" обратилось с иском к акционерному обществу "КОРПОРАЦИЯ ТЭН" (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 5 878 687,21 руб. задолженности по договорам №3-П/2016 от 10.02.2016, №2-П/2016 от 12.02.2016, 8 217 025,54 руб. неустойки.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, при этом заявил о применении ст. 333 ГК РФ.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 10.02.2016 г. между ООО «ЛИГАСТРОЙИНВЕСТ» и ООО «КБ-ИНЖСТРОЙ» был заключен Договор строительного подряда №3-П/2016 на устройство систем отопления на Объекте: Центр водных развлечений «Арена Легенд» по адресу: <...>.

12.02.2016 г. между ООО «ЛИГАСТРОЙИНВЕСТ» и ООО «КБ-ИНЖСТРОЙ» был заключен Договор строительного подряда №2-П/2016 на устройство систем ВК, водопровода пожарного на Объекте: Центр водных развлечений «Арена Легенд» по адресу: <...>.

Соглашением №7-КА от 03.04.2019 г. к Договору №3-1172016 от 10.02.2016 г. и Соглашением №9-КА от 31.03.2019 г. к Договору №2-П/2016 от 12.02.2016 г. права и обязанности ООО «ЛИГАСТРОЙИНВЕСТ» переуступлены АО «Корпорация ТЭН» (ОГРН <***>).

Согласно ст. 391 ГК РФ перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником с согласия кредитора.

Кредитор в свою очередь может осуществлять в отношении нового должника все права по обязательству (ст. 392.1 ГК РФ).

В рамках вышеуказанных Договоров Заказчиком удержаны Гарантийные депозиты в размере 5.878.687,21 руб.

Согласно п. 2.6 Договора возврат Гарантийного депозита производится по истечении двух лет с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета, выставляемого Подрядчиком, в течение 10 банковских дней от даты получения счета Заказчиком. За исключением случаев, если иной срок указан в Особых условиях.

В соответствии с п. 10 Особых условий (Приложение №1 к Договору строительного подряда) был предусмотрен порядок возврата гарантийного депозита: 50% после подписания итогового акта приемки работ, но не ранее получения акта ввода здания в эксплуатацию; 50% через 2 (два) года после подписания итогового акта приемки работ и получения акта ввода здания в эксплуатацию.

По Договору строительного подряда №3-Л/2016 от 10.02.2016 г. итоговый акт приемки работ был подписан Сторонами 10.01.2017 г.

По Договору строительного подряда №2-П/2016 от 12.02.2016 г. итоговый акт приемки работ был подписан Сторонами 03.07.2017 г.

В отношение объекта (Центр водных развлечений «Арена Легенд» по адресу: <...>) капитального строительства выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №77-126000-007607-2016 от 09.12.2016 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Уклонение Заказчика от оплаты носит немотивированный характер, что позволяет квалифицировать действия Заказчика как односторонний отказ от исполнения обязательств, что в силу положений ст. 310 ГК РФ не допускается.

Согласно положениям ст. 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства сторон договорных правоотношений должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.

Согласно ч. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Во исполнение договоров строительного подряда №3-П/2016 и №2-П/2016 Подрядчик выполнил предусмотренные договорами работы, а Заказчик принял их, что подтверждается подписанным и скрепленным печатями организаций сторон актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Таким образом, с учетом положений п. 10 Особых условий (Приложение №1 к Договору подряда) Заказчик обязан произвести оплату Гарантийных депозитов в размере 5.878.687 (пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят семь) руб. 21 коп.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, на должника возлагается обязанность уплатить кредитору денежную сумму, определенную законодательством или договором -неустойку (штраф, пеню).

В соответствии с п. 44 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 г. №20 в силу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода.

Согласно статье 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

В соответствии с п. 9.18. Договора о если Заказчик по своей вине не выполнит обязательств по оплате выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора более чем на 20 календарных дней, то Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки. При этом общий размер штрафных санкций, взыскиваемых с Заказчика, не может превышать 15% от стоимости Договора.

Однако, в соответствии с п.2.9. Договоров, стороны пришли к соглашению о том, что на сумму гарантийного депозита не подлежат начислению проценты, пени и иные штрафные санкции.

Исходя из буквального толкования указанного пункта, неустойка за нарушение срока возврата гарантийного удержания не начисляется.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,



Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества "КОРПОРАЦИЯ ТЭН" в пользу общества с ограниченной ответственностью "КБ-ИНЖСТРОЙ" сумму гарантийного депозита в размере 5 878 687 руб. 21 коп. , 38 986 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.


Судья: А.В. Мищенко