Резолютивная часть решения от 27 августа 2025 г. по делу № А13-5737/2025Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь) Дело № А13-5737/2025 город Вологда 28 августа 2025 года Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области взыскать с бюджетного учреждения культуры Грязовецкого муниципального округа Вологодской области «Грязовецкий музей истории и народной культуры» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Легион» (ОГРН <***>) 2 819 178 руб. 53 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а 109 575 руб. в качестве возмещения уплаты государственной пошлины и 15 000 руб. расходов на оплату юридических услуг. В остальной части исковых требований о взыскании судебных расходов по оплате юридических услуг отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. Судья Л.А. Соколова Суд:АС Вологодской области (подробнее)Истцы:ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕГИОН" (подробнее)Ответчики:БУК Грязовецкого муниципального района Вологодской области "Грязовецкий музей истории и народной культуры" (подробнее)Судьи дела:Соколова Л.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
