Резолютивная часть решения от 2 сентября 2024 г. по делу № А29-9865/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ул. Ленина, д. 60, г. Сыктывкар, 167000

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-9865/2024
03 сентября 2024 года
г. Сыктывкар



Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кирьянова Д.А.,

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Трест-56» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о снижении неустойки, удержанной при расчёте по договору подряда на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 22.03.2023 № ЭА-СМР/10-17/2023 за период с 10.07.2023 по 14.09.2023 за выполнение работ по капитальному ремонту теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и взыскании в связи с этим задолженности в сумме 111 035 руб. 57 коп.,

без вызова сторон,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

2. Уменьшить размер неустойки по договору подряда на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 22.03.2023 № ЭА-СМР/10-17/2023 за выполнение работ по капитальному ремонту теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Взыскать с некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Трест-56» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) задолженность в сумме 111 035 руб. 57 коп.

4. Отказать в удовлетворении требований о возмещении расходов по уплате государственной пошлины.

5. Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.

6. Разъяснить, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения арбитражного суда в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения (резолютивной части) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).

7. Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия (резолютивной части решения), а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.


Судья                                                                                                   Д.А. Кирьянов