Резолютивная часть решения от 8 октября 2018 г. по делу № А29-2769/2017

95/2018-89193(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Дело № А29-2769/2017
08 октября 2018 года
г. Сыктывкар


Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Вахричева Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело

по иску муниципального учреждения Управление капитального

строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно -

строительный трест» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки и штрафа,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью

«Первый ремонтно - строительный трест»

к муниципальному учреждению Управление капитального

строительства о взыскании долга и пени,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 178, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно - строительный трест» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку, начисленную на сумму долга 125 703 руб. 88 коп., начиная с 13.08.2018 по день фактического исполнения денежного обязательства, из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пеней, за каждый день просрочки.

Выдать исполнительный лист после вступления дополнительного решения в законную силу.

Разъяснить, что дополнительное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы (в том числе в электронном виде) через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья Е.Н. Вахричев