СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 октября 2020 г. по делу № А40-81887/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

51_26793896

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-81887/20-51-593
19 октября 2020 года
город Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ» (ОГРН <***>)

к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ» (ОГРН <***>)

о взыскании по договору подряда № СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года гарантийного удержания в размере 575 827 руб. 16 коп., неустойки в размере 571 796 руб. 37 коп., по договору подряда № СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года гарантийного удержания в размере 244 836 руб. 61 коп., неустойки в размере 264 647 руб. 72 коп.,

при участии: от истца – ФИО2, по дов. № б/н от 01 июля 2020 года; от ответчика – ФИО3, по дов. № 2 от 25 сентября 2020 года;

Р Е Ш И Л:

Принять в порядке ст. 49 АПК РФ отказ от требования о взыскании по договорам подряда № СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года, № СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года гарантийного удержания в общем размере 820 663 руб. 77 коп. Производство по делу в указанной части прекратить.

Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ» по договору подряда № СЗХ-11/7-2016 от 11 июля 2016 года неустойку в размере 571 796 руб. 37 коп., по договору подряда № СЗХ-20/03-2017 от 20 марта 2017 года неустойку в размере 264 647 руб. 72 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 19 749 руб.

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМУ ИНЖМАГИСТРАЛЬ» из дохода федерального бюджета Российской Федерации

государственную пошлину в размере 9 766 руб., уплаченную платежным поручением № 305 от 12 мая 2020 года.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова