Решение от 7 августа 2017 г. по делу № А40-32818/2017Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 116_16563417 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 07.08.2017г. Дело № А40- 32818/17 Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи А.П. Стародуб - единолично.( шифр судьи 116- 297) При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 с участием: от заявителя – согласно протокола судебного заседания от ответчика - рассмотрел дело по заявлению АО « Желдорипотека» ( ИНН <***>) к ООО « Строитель РЖД» ( ИНН <***>) о взыскании неустойки, и по встречному иску о взыскании неустойки В удовлетворении первоначального иска отказать. В удовлетворении встречного иска отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд. Судья А.П. Стародуб Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ЗАО "Желдорипотека" (подробнее)Ответчики:ООО "Строитель РЖД" (подробнее)Судьи дела:Стародуб А.П. (судья) (подробнее) |