Решение от 25 августа 2021 г. по делу № А27-13800/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

тел. (384-2) 45-10-16

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А27-13800/2021
город Кемерово
25 августа 2021 года.
Резолютивная часть решения объявлена 19 августа 2021 года.

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Душинского А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «АВТОСТРОЙТЕХНИКА», г. Кемерово, (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к муниципальному казенному учреждению «Жилищно - коммунальных услуг», город Топки Кемеровской области - Кузбасса (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 240 973 руб. 77 коп. (с учетом уточнения),

в отсутствие сторон,

у с т а н о в и л:

в арбитражный суд 09.07.2021 поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «АвтоСтройТехника» (ООО «АСТ», истец) к муниципальному казенному учреждению «Жилищно - коммунальных услуг» (МКУ «ЖКУ», ответчик) о взыскании 177 695,56 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам № 36-20-ЭА от 26.10.2020, № 37-20-ЭА от 26.10.2020, № 38-20-ЭА от 28.10.2020.

Определением арбитражного суда от 12.07.2021 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 19.08.2021.

В предварительное судебное заседание стороны, извещенные о судебном процессе, явку представителей не обеспечили.

Ответчик, извещенный о судебном процессе, явку представителя не обеспечил, письменный отзыв не направил, ходатайств и возражений не заявил.

От истца поступило ходатайство об уточнении размера иска. Согласно уточнению истец просит взыскать с ответчика 240 973,77 руб. неустойки за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам № 36-20-ЭА от 26.10.2020, № 37-20-ЭА от 26.10.2020, № 38-20-ЭА от 28.10.2020, из которых:

- 10 092,95 руб. неустойки за период с 01.01.2021 по 28.06.2021 по муниципальному контракту № 36-20-ЭА от 26.10.2020,

- 32 369,63 руб. неустойки за период 30.12.2020 по 28.06.2021 по муниципальному контракту № 37-20-ЭА от 26.10.2020,

- 198 511,19 руб. неустойки за период с 30.12.2020 по 26.06.2021 по муниципальному контракту№ 38-20-ЭА от 28.10.2020.

На основании части 1 статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса РФ предварительное судебное заседание проведено в отсутствие сторон.

Уточнение размера иска принято судом к рассмотрению, на основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Арбитражный суд, рассмотрев имеющиеся материалы дела, признал их достаточными для рассмотрения дела по существу, и в соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие возражений со стороны истца и ответчика, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание по рассмотрению спора по существу в суде первой инстанции.

Настоящее судебное заседание, на основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, проведено в отсутствие сторон.

Согласно статьям 2, 8, 9, 64 части 1, 65 части 2, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Исследовав представленные в материалы дела письменные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Между МКУ «ЖКУ» (Заказчик) и ООО «АСТ» (Подрядчик) были заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт № 36-20-ЭА от 26.10.2020 на выполнение работ по очистке от снега проезжих частей улиц общего пользования, расположенных в южном районе города Топки. Цена контракта составила 448 764 руб. (пункт 4.1.) и подлежала оплате в течение 30 календарных дней, с момента подписания акта приемки выполненных работ по результатам работы за календарный месяц (по форме КС-2), и получения счет-фактуры на оплату работ (пункт 4.5.).

- муниципальный контракт № 37-20-ЭА от 26.10.2020 на выполнение работ по очистке от снега проезжих частей улиц общего пользования, расположенных в юго-восточном районе города Топки. Цена контракта составила 1 556 137, 90 руб. (пункт 4.1.) и подлежала оплате в течение 30 календарных дней, с момента подписания акта приемки выполненных работ по результатам работы за календарный месяц (по форме КС-2), и получения счет-фактуры на оплату работ (пункт 4.5.).

- муниципальный контракт № 38-20-ЭА от 28.10.2020 на выполнение работ по содержанию улиц общегородского значения, тротуаров, пешеходных дорожек, автопарковок, территории города Топки в зимний период. Цена контракта составила 28 817 128, 88 руб. (пункт 4.1.) и подлежала оплате в течение 30 календарных дней, с момента подписания акта приемки выполненных работ по результатам работы за календарный месяц (по форме КС-2), и получения счет-фактуры на оплату работ (пункт 4.5. договора).

В соответствии с пунктами 6.2., 6.3. муниципальных контрактов, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В рамках муниципального контракта № 36-20-ЭА от 26.10.2020 истцом были сданы, а ответчиком приняты работы на общую сумму 448 764 руб., согласно подписанным в двустороннем порядке актам о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2020 на сумму 13 160 руб.; № 2 от 31.12.2020 на сумму 74 077 руб.; № 3 от 01.02.2021 на сумму 130 465 руб.; № 4 от 01.03.2021 на сумму 154 488 руб.; № 5 от 31.03.2021 на сумму 53 773 руб.; № 6 от 15.04.2021 на сумму 22 801 руб.

В рамках муниципального контракта №37-20-ЭА от 26.10.2020 истцом были сданы, а ответчиком приняты работы на общую сумму 1 556 137,90 руб., согласно подписанным в двустороннем порядке актам о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2020 на сумму 45 633,22 руб.; №2 от 31.12.2020 на сумму 256 882 руб.; № 3 от 01.02.2021 на сумму 352 756,41 руб.; № 4 от 01.03.2021 на сумму 395 168,59 руб.; № 5 от 31.03.2021 на сумму 427 444,84 руб.; № 6 от 15.04.2021 на сумму 78 252, 84 руб.

В рамках муниципального контракта № 38-20-ЭА от 28.10.2020 истцом были сданы, а ответчиком приняты работы на общую сумму 9 258 904,68 руб., согласно подписанным в двустороннем порядке актам о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2020 на сумму 815 763,91 руб.; № 2 от 31.12.2020 на сумму 1 682 668,38 руб.; № 3 от 01.02.2021 на сумму 2 486 142,32 руб.; № 4 от 01.03.2021 на сумму 1 918 943,89 руб.; № 5 от 31.03.2021 на сумму 2 238 610,95 руб.; № 6 от 15.04.2021 на сумму 116 775,23 руб.

В связи с тем, что ответчик оплачивал выполненные работы с нарушением установленного договором срока, истец 11.06.2021 вручил ответчику претензии от 09.06.2021 с требованием оплаты неустойки по муниципальным контрактам за нарушение сроков оплаты.

Неудовлетворение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для подачи настоящего иска.

В соответствии со статьями 711, 746 и 753 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Исходя из требований статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, не допускается односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет неустойки ответчиком не оспорен, судом проверен и признан неверным. Истцом произведен расчет неустойки без учета статьей 191,193 Гражданского кодекса РФ. В связи с чем, арбитражным судом произведен перерасчет неустойки. По расчету суда неустойка составит 237 595,90 руб., из которых:

- 10 060,85 руб. неустойки за период с 01.01.2021 по 28.06.2021 по муниципальному контракту № 36-20-ЭА от 26.10.2020,

- 31 759,11 руб. неустойки за период 31.12.2020 по 28.06.2021 по муниципальному контракту № 37-20-ЭА от 26.10.2020,

- 195 775,94 руб. неустойки за период с 31.12.2020 по 26.06.2021 по муниципальному контракту№ 38-20-ЭА от 28.10.2020.

Таким образом, заявленное требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению частично, в размере 237 595,90 руб.

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Жилищно - коммунальных услуг», город Топки Кемеровской области - Кузбасса (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «АВТОСТРОЙТЕХНИКА», г. Кемерово (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), 237 595 руб. 90 коп. пени.

В оставшейся части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Жилищно - коммунальных услуг», город Топки Кемеровской области - Кузбасса (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), в доход федерального бюджета 7 709 руб. 53 коп. государственной пошлины за рассмотрение иска.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АВТОСТРОЙТЕХНИКА», г. Кемерово (ОГРН: <***>, ИНН: <***>), в доход федерального бюджета 109 руб. 47 коп. государственной пошлины за рассмотрение иска.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месячного срока со дня его принятия; вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения. Обжалование производится через арбитражный суд Кемеровской области.

На основании статей 177 и 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение и определения по делу, вынесенные в виде отдельного процессуального документа, принимаются в форме электронного документа и направляются участвующим в деле лицам посредством их размещения на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети «Интернет».



Судья А.В. Душинский