Решение от 25 мая 2021 г. по делу № А40-216366/2020

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-216366/20-143-1526
25 мая 2021 года
г. Москва


Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2021 года

Мотивированное решение изготовлено 25 мая 2021 года

Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску

ООО «СПК-17» (ИНН <***>)

к ООО «КУЛЬБИТ» (ИНН <***>)

о взыскании 1.207.844 руб. 91 коп.

по встречному иску

ООО «КУЛЬБИТ» (ИНН <***>)

к ООО «СПК-17» (ИНН <***>)

о взыскании 428 215руб.60коп.

при участии:

от истца: ФИО2 дов. от 11.05.2021г.;

от ответчика: ФИО3 дов. от 05.10.2020г.;

УСТАНОВИЛ:

ООО «СПК-17» обратилось с исковым заявлением к ООО «КУЛЬБИТ» о взыскании 229.122 руб. 00 коп. задолженности и 198.488 руб. 17 коп. неустойки по договору 01(106/2018-ЛСР)/СП18 от 19.07.2018г., 485.123 руб. 88 коп. задолженности и 295.110 руб. 86 коп. неустойки по договору 01(41/2019-ЛСР)/СП19 от 24.01.2019г.

10.02.2021 судом к производству принят встречный иск ООО «КУЛЬБИТ» к ООО «СПК-17» о взыскании 428.215руб. 60 коп. неустойки по договору 01(106/2018-ЛСР)/СП18 от 19.07.2018.

В ходе судебного заседания истцом по первоначальному иску представлен письменный отказ от заявленных требований в части взыскания задолженности в размере 714.245 руб. 88 коп.

В соответствии с ч.2 ст.49 АПК РФ, истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Учитывая, что отказ ООО «СПК-17» от части заявленного требования не противоречит закону и не нарушает права других лиц, суд принимает отказ ООО «СПК-17» от заявленного требования в части взыскания задолженности в размере 714.245 руб. 88 коп., а производство по делу в указанной части - прекращению в соответствии с ч.1 ст.150 АПК РФ.

Представитель ООО «СПК-17» поддержало первоначальный иск в части взыскания неустойки в полном объеме, возражал против удовлетворения встречного иска.

Представитель ООО «КУЛЬБИТ» в судебном заседании поддержал требования по встречному иску, первоначальный иск не признал, просил отказать в удовлетворении первоначального иска, в части взыскания неустойки заявил о применении ст.333 ГК РФ.

Оценив материалы дела, выслушав представителей истца, ответчика по первоначальному и встречному искам, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении первоначальных исковых требований, о частичном удовлетворении встречных исковых требованиях исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 19.07.2018г. между ООО «КУЛЬБИТ» (подрядчик) и ООО «СПК-17» (субподрядчик) был заключен договор подряда 01 (106/2018-ЛСР)/СП18, в соответствии с условиями которого субподрядчик принял на себя обязательства собственными силами и средствами выполнить комплекс работ согласно (Приложению №1) настоящего договора на объекте: многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой, со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <...> вл.9, в объеме, сроки и по стоимости, указанные в настоящем договоре, и передать результаты работ подрядчику (п.1.1.)

Сумма работ по договору согласно Приложению №1 к договору составляет 6 277 400 руб.

В соответствии с Приложением №2 окончание всех работ по договору согласно графика производства работ 30.09.2018.

20.09.2020г. сторонами заключено дополнительное соглашение №1, по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательства собственными силами и средствами выполнить комплекс работ согласно (Приложению №1) настоящего договора на объекте: многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой, со встроенными нежилыми помещениями по адресу: <...> вл.9.

Сумма но дополнительному соглашению от 20.09.2018г. составляет 1 753 000 руб., окончание всех работ по дополнительному соглашению от 20.09.2018 согласно п.3.1 -28.10.2018 г.

24.01.2019г. между ООО «КУЛЬБИТ» (подрядчик) и ООО «СПК-17» (субподрядчик) был заключен договор 01 (41/2019-ЛСРУСП19, в соответствии с условиями которого субподрядчик принял на себя обязательства собственными силами и средствами выполнить комплекс работ согласно (Приложению № 1) настоящего договора на объекте: многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой (корпус №3, 4, 5) и многофункциональный комплекс в составе жилой застройки (корпус №1,2) по строительному адресу: <...> вл.9, в объеме, сроки и по стоимости, указанные в настоящем договоре, и передать результаты работ подрядчику (п. 1.1.)

Сумма работ по договору согласно приложению №1 к договору составляет 2 459 722 руб.

Так, за просрочку исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по оплате работ, истцом начислена неустойка по договору 01(106/2018-ЛСР)/СП18 от 19.07.2018 в размере 198.488 руб. 17 коп. и по договору 01(41/2019-ЛСР)/СП19 от 24.01.2019 в размере 295.110 руб. 86 коп.

Согласно п.8.4. договора в случае нарушения подрядчиком сроков оплаты выполненных работ, указанных в п.4.7. договора, субподрядчик при условии надлежащего выполнения всех своих обязательств по настоящему договору и при наличии подписанного сторонами акта сверки, подтверждающего задолженность подрядчика, вправе взыскать с подрядчика штраф в размере 0,1% от просроченной суммы. Основанием для начисления и взыскания штрафа является предъявление письменной претензии со стороны субподрядчика. В случае отсутствия письменной претензии со стороны субподрядчика штраф считается не начисленным и не уплачивается.

Между тем, суд не нашел оснований для удовлетворения требований в данной части.

Согласно ст.331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Как указано в п.60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (п.1 ст.330 ГК РФ).

Исходя из положений ст. ст.1, 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).

Иными словами, источником, установившим ответственность стороны за нарушение обязательства в виде неустойки, равным образом могут выступать договор и закон.

Соответственно, для вывода о возможности применения установленной законом неустойки в качестве ответственности за нарушение определенной установленной договором обязанности необходимо совокупное толкование положений договора по правилам ст. 431 ГК РФ и норм закона, в отношении которых действует приоритет целевого толкования (абз. 3 третий п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее пределах».

Исходя из буквального толкования условий спорных договоров, сторонами согласована неустойка за просрочку оплаты именно при надлежащем выполнении субподрядчиком всех своих обязательств по договору и при наличии подписанного сторонами акта сверки, подтверждающего задолженность подрядчика.

В случае отсутствия письменной претензии со стороны субподрядчика штраф считается не начисленным и не уплачивается.

Так, по договору 01(106/2018-ЛСР)/СП18 от 19.07.2018. ООО «СПК-17» несвоевременно выполнил работы, срок которых предусмотрен в графике производства работ, окончательный акт по форме КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3 подписаны 30.11.2018г.

Субподрядчик недовыполнил работы по дополнительному соглашению №1 от 20.09.2018г. на сумму 447 960 руб., которые ООО «КУЛЬБИТ» выполнял самостоятельно (выполнено работ ООО «СПК-17» на сумму 1 305 040 руб., а согласно дополнительному соглашению №1 от 20.09.2018г. должно быть на сумму - 1 753 000 руб.).

Субподрядчик не предоставлял ежемесячные отчеты по форме КС-2, КС-3 (п.3.1.18 договора), не выполнял обязательства, предусмотренные п.6.11. договора.

В нарушение п.3.1.21 не уведомлял письменно подрядчика об окончании выполнения всех работ по договору не позднее, чем за пяти рабочих дней до сдачи работ подрядчику.

По договору 01(41/2019-ЛСР)/СП19 от 24.01.2019г. субподрядчик несвоевременно выполнил работы, срок которых предусмотрен в графике производства работ.

Окончание всех работ по договору согласно графика производства работ - 30.03.2019, окончательный акт по форме КС-2 подписан 31.03.2019г.

Субподрядчик не выполнял обязательства, предусмотренные п.6.11. договора, в нарушение п..1.21 не уведомлял письменно подрядчика об окончании выполнения всех работ по договору не позднее, чем за пяти рабочих дней до сдачи работ подрядчику.

Согласно п.1 ст.702 ГК РФ, п.1 ст.709, ст.720, 753 ГК РФ обязательства подрядчика по договору подряда состоят в выполнении работы и передачи ее результата заказчику.

Таким образом, суд, принимая во внимание установленные обстоятельства, полагает, что ответчик осуществил оплату в соответствии с условиями договора.

Оспаривая исковые требования, ответчик предъявил встречный иск о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 428.215руб. 60 коп. неустойки по договору 01(106/2018-ЛСР)/СП18 от 19.07.2018 на основании п.8.2 договора.

Работы выполнены с нарушением сроков, предусмотренных в Приложении №2 к договору: окончательный акт по форме КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3 подписаны 30.11.2018г.

Согласно п.8.2. договора в случае нарушения субподрячиком любого из сроков выполнения работ, указанных в разделе 2 настоящего договора, графике производства работ (Приложение № 2), подрядчик вправе взыскать с субподрядчика, а субподрядчик обязан уплатить штрафную неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ, указанной в п. 4.1 договора, за каждый день просрочки.

Основанием для начисления и взыскания штрафной неустойки является предъявление письменной претензии подрядчиком. Взыскание штрафной неустойки может осуществляться путем удержания суммы штрафной неустойки из суммы денежных средств, подлежащих перечислению субподрядчику.

Такое требование было направлено 11.01.2021г. в адрес ООО «СПК-17».

Ответчиком по встречному иску представлен контррасчет неустойки, поскольку неустойка должна исчисляться не от всей суммы договора, а только от стоимости тех работ, которые не были выполнены в срок, что составило 256 855руб. 00коп.

Действующим законодательством регламентировано, что никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения (п.4 ст.1 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу абзаца 1 п.1 ст.10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Таким образом, неустойка, являясь способом обеспечения исполнения обязательств, должна компенсировать кредитору расходы или уменьшить негативные последствия, вызванные ненадлежащим исполнением должником обязательств, а не являться основанием для обогащения кредитора (извлечения выгоды) и причинения вреда должнику.

Исчисляя пени из общей стоимости договора, истец фактически получает компенсацию не только за несвоевременно исполненное обязательство, но и за те работы, которые были исполнены надлежащим образом, что нарушает компенсационный характер неустойки.

В Постановлении от 12.07.2011 №17389/10 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что согласно ст.421 ГК РФ, принцип свободы договора предполагает добросовестность действий сторон, разумность и справедливость его условий, в частности их соответствие действительному экономическому смыслу заключаемого соглашения. Свобода договора, подразумевая, что стороны действуют по отношению друг к другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора самостоятельно в своих интересах, не означает, что при заключении договора они могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и другими законами.

Расчет неустойки от цены договора независимо от нарушения, а не от стоимости неисполненного в срок обязательства (стоимости этапа), противоречит понятию ответственности за неправомерно совершенное и также принципу соразмерности ответственности тяжести нарушения. Иное позволяло бы заказчику применять одинаковый размер ответственности как за минимальное правонарушение, так и за серьезное по своей тяжести правонарушение и нарушало бы баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой последствий ненадлежащего исполнения обязательства.

Субподрядчик заявил о снижении неустойки на основании ст.404 и ст.333 ГК РФ.

Согласно п.1 ст.404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Просрочка сроков сдачи работ произошла из-за спорной ситуации относительно ограничения движения транспортных средств.

Претензия подрядчика об уплате штрафной неустойки датирована 11.01.2021г., на момент исполнения обязательств по договору подряда (2018 год) никаких претензий к ООО «СПК-17» не было.

Требование о взыскании неустойки заявлено через почти три года с момента полного исполнения обязательств.

Согласно п.1 ст.333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 №277-О, именно законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод конкретного лица в целях защиты прав и законных интересов других лиц (ч.3 ст.55 Конституции Российской Федерации). Это касается и свободы договора.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, на реализацию требования ст.17 (ч.3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Именно поэтому в ст.333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Согласно п.71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п.1 ст.2, п.1 ст.6, п.1 ст.333 ГК РФ).

Основанием для применения ст.333 ГК РФ может служить явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над размером возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.

Согласно п.74 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (п.1 ст.330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

В соответствии с п.75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (п.3,4 ст.1 ГК РФ).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Так же суд учитывает, что согласно п.81 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон либо кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера неустойки либо действовал недобросовестно, размер ответственности должника может быть уменьшен судом по этим основаниям в соответствии с положениями ст.404 ГК РФ, что в дальнейшем не исключает применение ст.333 ГК РФ.

Суд приходит к выводу о несоразмерности взыскиваемой неустойки последствиям нарушения обязательства, в связи с чем снижает взыскиваемую неустойку на основании ст.ст.333,404 ГК РФ, при заявлении ответчика, до 100.000 руб. 00 коп.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении первоначального иска суд отказывает, требования встречного иска подлежат частичному удовлетворению.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 8, 10, 12, 307-310, 330, 333, 404, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ ООО «СПК-17» от иска к ООО «Кульбит» в части взыскания задолженности в размер 714 245руб. 88коп.

Производство по делу А40-216366/20-143-1526 в части требований о взыскании задолженности в размер 714 245руб. 88коп., прекратить.

В удовлетворении первоначального иска, отказать.

Выдать ООО «СПК-17» справку на возврат государственной пошлины в размере 17 285 руб. 00коп. из доходов Федерального бюджета РФ перечисленной по платежному поручению №446 от 27.10.2020г

Взыскать с ООО «СПК-17» в пользу ООО «Кульбит» 100 000руб. 00коп. неустойки и 8 137руб. 00коп. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части встречного иска, отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

СудьяО.С. Гедрайтис