Резолютивная часть решения от 15 февраля 2022 г. по делу № А53-44023/2021

Арбитражный суд Ростовской области (АС Ростовской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



10458_8885038



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-44023/21
15 февраля 2022 г.
г. Ростов-на-Дону



Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М. А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пугиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Департамента строительства и городского развития администрации города Новочеркасска (ИНН <***> ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Градиент Капитал" (ИНН <***> ОГРН <***>) о взыскании денежных средств, расторжении контрактов,

Руководствуясь статьями 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Решил:


расторгнуть муниципальные контракты от 29.05.2017 № 0158600000717000002, от 28.11.2017 № 0158600000717000027, от 28.11.2017 № 0158600000717000028, заключенные между Департаментом строительства и городского развития администрации города Новочеркасска (ИНН <***> ОГРН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью "Градиент Капитал" (ИНН <***> ОГРН <***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Градиент Капитал" (ИНН <***> ОГРН <***>) в пользу Департамента строительства и городского развития администрации города Новочеркасска (ИНН <***> ОГРН <***>) взыскании 90 730 800 руб. задолженности, 4 355 078,40 руб. неустойки по муниципальному контракту от 29.05.2017 № 0158600000717000002, 1 791 000 руб. задолженности, 85 968 руб. неустойки по муниципальному контракту от 28.11.2017 № 0158600000717000027, 1 791 000 руб. задолженности и 85 968 руб. неустойки по муниципальному контракту от 28.11.2017 № 0158600000717000028.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Градиент Капитал" (ИНН <***> ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 200000 рублей государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.


Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по правилам гл. 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья Новожилова М. А.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 23.12.2021 7:25:04

Кому выдана Новожилова Марина Александровна



Суд:

АС Ростовской области (подробнее)

Истцы:

Департамент строительства и городского развития Администрации города Новочеркасска (подробнее)

Ответчики:

ООО "ГРАДИЕНТ КАПИТАЛ" (подробнее)

Судьи дела:

Новожилова М.А. (судья) (подробнее)