Дополнительное решение от 3 февраля 2026 г. АС Чукотского АО

Арбитражный суд Чукотского автономного округа

улица Ленина, дом 9а, Анадырь, 689000,

www.chukotka.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Дело № А80-13/2024
04 февраля 2026 года
г. Анадырь


Арбитражный суд Чукотского автономного округа в составе судьи Кольцюка М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного ФИО1, рассмотрев в судебном онлайн-заседании вопрос о принятии дополнительного решения по делу по иску общества с ограниченной ответственностью «Импорт Групп ДВ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к акционерному обществу «Почта России» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке недействительным, расторжении договора, взыскании задолженности по оплате выполненных работ, неустойки и убытков, и встречному иску акционерного общества «Почта России» к обществу с ограниченной ответственностью «Импорт Групп ДВ» о взыскании неотработанного аванса, договорной неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами,

с участием представителя истца ФИО2, по доверенности от 01.12.2025, посредством системы веб-конференции,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Импорт Групп ДВ» (далее – ООО «Импорт Групп ДВ») обратилось в арбитражный суд 09.01.2024 с иском к акционерному обществу «Почта России» (далее – АО «Почта России»): о признании недействительным уведомления о расторжении в одностороннем порядке договора от 07.12.2021 № 32110886753 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: Авиационное отделение перевозки почты (АОПП) АО «Почта России», расположенное по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи (далее – Договор); расторжении Договора, взыскании задолженности по оплате выполненных работ в размере 200 516 114,51 руб., неустойки за период с 23.03.2023 по 31.12.2023 в сумме 6 804 128,55 рублей 55 копеек с продолжением её начисления, начиная с 01.01.2024 по день фактической оплаты долга, а также взыскании убытков в сумме

188 102 220,88 руб.


Определением суда от 15.01.2024 исковое заявление принято, возбуждено производство по делу.

06.03.2024 в суд поступило встречное исковое заявление АО «Почта России» 05.03.2024 № 1.5.3/юр/246 к ООО «Импорт Групп ДВ» о взыскании неотработанного аванса 92 000 000 руб., договорной неустойки за просрочку выполнения работ за периоды: с 11.01.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 25.08.2023 в сумме 4 863 200 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 26.08.2023 по 28.02.2024 в сумме 6 861 992,59 руб. с продолжением их начисления с 29.02.2024 по день фактического исполнения обязательства.


Определением от 14.03.2024 встречное исковое заявление АО «Почта России» принято для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

26.01.2026 судом оглашена резолютивная часть решения, которым исковые требования ООО «Импорт Групп ДВ» удовлетворены частично; признано недействительным уведомление АО «Почта России» о расторжении Договора в одностороннем порядке, Договор расторгнут, с АО «Почта России» в пользу ООО «Импорт Групп ДВ» взыскана задолженность по оплате выполненных работ в размере 184 279 330 руб., неустойка за период с 23.03.2023 по 26.01.2026 в сумме 19 961 303,79 руб. с продолжением её начисления начиная с 27.01.2026 по день фактической оплаты долга, но в сумме не более 30% от стоимости обязательств по оплате, убытки в размере 186 842 905,85 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 199 740 руб., а всего 391 283 279,64 руб.; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано; в удовлетворении встречных исковых требований АО «Почта России» отказано.

Вместе с тем при принятии указанного решения судом разрешен вопрос о распределении государственной пошлины, уплаченной ООО «Импорт Групп ДВ», только в части имущественных требований, в размере 200 000 руб., и не разрешен вопрос о распределении 12 000 руб. государственной пошлины, также уплаченной ООО «Импорт Групп ДВ» за рассмотрение требований неимущественного характера.

В этой связи определением от 26.01.2026 судебное заседание по вопросу о вынесении дополнительного решения назначено на 04 февраля 2026 года 16 часов 30 минут, о чем стороны считаются извещенными надлежащим образом.

На основании части 2 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судом рассмотрен вопрос о принятии дополнительного решения в отсутствие представителя АО «Почта России».

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

С учетом принятого судом решения об удовлетворении неимущественных требований ООО «Импорт Групп ДВ» в полном объеме судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу в размере 12 000 руб. в соответствии с приведенной процессуальной нормой подлежат отнесению на АО «Почта России».

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с акционерного общества «Почта России» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Импорт Групп ДВ» (ИНН <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 руб. (Двенадцать тысяч) рублей.

Дополнительное решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 181, статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Жалоба на решение суда подается через Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

Судья М.А. Кольцюк