Резолютивная часть решения от 18 октября 2023 г. по делу № А07-20024/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-20024/2021
г. Уфа
18 октября 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Таврос Уфа" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Геострой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании суммы неотработанного аванса по договору субподряда № 31/1900 от 24.04.2020г. в размере 18 309 040 руб. 40 коп., из которых 10 874 274 руб. 95 коп. сумма неотработанного аванса, 6 396 220 руб. 16 коп. сумма реального ущерба, 2 312 715 руб. 91 коп. сумма договорной неустойки (с учетом уточнений исковых требований)

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Геострой" (ИНН 0277114858, ОГРН 1110280009234) к Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Таврос Уфа" (ИНН 0274170967, ОГРН 1120280044972) о признании незаконным расторжение договора субподряда от 24.04.2020г. на строительство объекта: "Подъездная автомобильная дорога к "Свиноводческий комплекс-1" № 31/1900, взыскании суммы в размере 6 020 440 руб. 84 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 59 102 руб. (с учетом уточнений исковых требований)

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Таврос Уфа" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Геострой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Таврос Уфа" (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму неосновательного обогащения в размере 2 950 120 руб. 50 коп., неустойку за период с 01.09.2020г. по 20.11.2020г. в размере 642 396 руб. 76 коп., расходов по оплате государственной пошлины в размере 22 476 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

В удовлетворении встречных исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "Геострой" отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Таврос Уфа" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Геострой" (ИНН <***>,

ОГРН 1110280009234) расходы на оплату судебной экспертизы в размере 225 064 руб.

В результате зачета первоначального требования и расходов на оплату судебной экспертизы взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Геострой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Таврос Уфа" (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму в размере 3 389 929 руб. 26 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П.Кузнецов