Резолютивная часть решения от 19 декабря 2017 г. по делу № А04-9902/2017Арбитражный суд Амурской области (АС Амурской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 6/2017-68797(1) Арбитражный суд Амурской области 675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А04-9902/2017 г. Благовещенск 19 декабря 2017 года Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.Г. Осадчего, при ведении протокола и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества «ЗеяИнвестЭнерго» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о внесении изменений в контракт, руководствуясь статьями 110, 167-169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, внести изменения в государственный контракт № Ф.2017.78136 от 29.03.2017, пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «сроки выполнения работ: начало – 14.04.2017, окончание – 01.09.2018». Государственную пошлину отнести на истца. Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области. Судья А.Г. Осадчий Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код: Суд:АС Амурской области (подробнее)Истцы:ОАО "ЗеяИнвестЭнерго" (подробнее)Ответчики:ГКУ управление автомобильных дорог Амурской области "Амурупрадор" (подробнее)Судьи дела:Осадчий А.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
