Резолютивная часть решения от 2 марта 2025 г. по делу № А40-226562/2024Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Дело № А40-226562/24-14-1684 03 марта 2025 года г. Москва Арбитражный суд города Москвы в составе: председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ушаковой Ю.Ю., с использованием средств аудиозаписи рассмотрев дело по иску ФАУ "ГОСНИИАС" (ИНН <***>) к ответчику ПАО "ОАК" (ИНН <***>) о взыскании 9 138 433 руб. в судебное заседание явились: от истца – ФИО1 по доверенности от 12.12.2024г. от ответчика – ФИО2 по доверенности от 20.12.2023г. Взыскать с ПАО "ОАК" (ИНН <***>) в пользу ФАУ "ГОСНИИАС" (ИНН <***>) 177 427,92руб. – неустойки и 71 659руб. – государственной пошлины. В удовлетворении ходатайства ПАО "ОАК" (ИНН <***>) о применении ст. 333 ГК РФ отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение. Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. Судья: О.В. Лихачева Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ" (подробнее)Ответчики:ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (подробнее)Судьи дела:Лихачева О.В. (судья) (подробнее)Судебная практика по:Уменьшение неустойкиСудебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ |
