СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 февраля 2020 г. по делу № А40-326465/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

7596_24696275

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-326465/19

89-1862

04 февраля 2020 г. Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи О.А. Акименко

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Аникеев А.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная компания ФАРВАРТЕР»

к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «ЛС ДемонтажСервис»

о взыскании неустойки в размере 1 046 500 руб. 05 коп., расходов по оплате госпошлины.

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание. в судебное заседание явились: от истца: Мазуру А.А. по дов. от 21.03.2019 г. (Диплом от 01.07.2009 г.) от ответчика: Юшков А.С. по дов. от 01.07.2019 г. (Диплом от 25.06.2005 г.)

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЛС ДемонтажСервис» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная компания ФАРВАРТЕР» неустойку в размере 233 051 руб. 40 коп., госпошлину в размере 23 465 руб.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.А. Акименко